수자원 보호 프로젝트 연장 신청 보고서(일반 조항 15개)
학업, 업무, 생활에서 보고서 사용이 일상생활에서 표준이 되었으며, 이에 관련된 전문 용어는 보고서는 명확하게 설명되어야 합니다. 그렇다면 종합보고서는 어떻게 작성되나요? 다음은 제가 꼼꼼히 정리한 수자원 보호 프로젝트 확장 신청 보고서입니다. 모든 분들께 도움이 되길 바랍니다.
물 보전 프로젝트 연장 신청 보고서 1
XX 및 XX Supervision Consulting Co., Ltd.:
당사가 건설한 총 XXXXXXXXXXXXXXX 수는 9195개이며, 원래 번호는 9195입니다. 계획된 건설 기간은 20XX년 3월 13일부터 20XX년 6월 12일까지이며, 20XX년 6월 5일 현재 총 5040개의 자갈 더미가 완료되었습니다. 4155는 아직 완료되지 않았습니다.
우리 회사의 프로젝트 부서가 3월 1일 건설 현장에 들어가 공사를 정리한 후 다음과 같은 문제가 우리 회사의 정상적인 공사 및 프로젝트 진행 계획에 영향을 미쳤습니다.
1. 현장요인:
(1) 당사는 20XX년 3월 4일부터 3월 13일까지 파일드라이버 장비 4세트를 가지고 순차적으로 현장에 진입하였으나, 건설현장의 레벨링 작업이 아직 완료되지 않았습니다. , 공사 진행이 어렵습니다. 20XX년 3월 21일 지하 승강장 레벨링 작업을 기본적으로 완료한 후 3월 22일에 공식적으로 공사를 시작했습니다.
(2) 프로젝트가 다수의 플랫폼으로 나누어져 있어 원래의 건설 계획과 현장 건설 상황에 따라 건설 진행 계획에 따라 효과적인 건설을 조직하기가 어렵습니다. 3자 논의를 거쳐 건설 방법은 다음과 같이 결정되었습니다. 동시에, 단계적으로; 이것은 또한 우리 건설에 문제를 야기합니다. 이로 인해 우리의 건설 관리가 더욱 어려워지고 작업 지연으로 인해 많은 손실이 발생했습니다. 그 중 20XX년 3월 5일부터 20XX년 3월 21일까지 건설측은 건설현장 지하 플랫폼에서 부지 평탄화 작업을 실시했고, 20XX년 4월 24일부터 20XX년 5월 6일까지 건설측은 부지 평탄화 작업을 진행했다. 건설 현장에서
상부 승강장의 2번 구역은 20XX년 5월 23일부터 20XX년 5월 29일까지 레벨링 작업을 진행하며, 건설사는 1번 구역에서 부지 레벨링 작업을 수행합니다. 사이트 레벨링 기간 동안 상단 플랫폼 영역은 모든 장치가 종료되고 대기됩니다. 현재까지 현장에는 상부 승강장과 하부 승강장 사이에 공사 면적이 없으며, 아직 부지 평탄화 작업도 완료되지 않았습니다.
(3) 건설 현장의 전반적인 건설 평면 상태가 열악하고 토양이 연약하고 일부 지역의 깊은 함몰로 인해 건설 기계 작동에 큰 어려움과 심각한 안전 위험이 초래되었습니다. 프로젝트의 건설 진행 속도가 크게 느려졌습니다.
2. 기상 요인의 영향: 장마철에 접어들면서 우천으로 인해 정상적인 공사 진행이 어려워집니다. 정식 착공 이후 15일부터 계속 비가 내렸습니다.
3. 정전요인의 영향 : 건설현장 정전으로 인해 건설단위가 작업을 할 수 없게 되었으며, 지난 4월 18일과 5월 14일 하루 동안 정전이 발생하였다.
공사기간을 확보하기 위해 A측의 요청에 따라 20XX년 5월 1일 건설현장에 파일드라이버를 추가하였습니다. 상부 플랫폼은 현재 공사로 인해 상부 플랫폼 1구역에 파일 5개를 동시에 배치할 수 없었고, 6월 1일 건설 현장에서 파일 드라이버 1명이 대피했습니다. 이는 프로젝트 건설 진행에도 큰 영향을 미쳤다.
위 상황과 이후 공사에 대한 종합적인 고려를 고려해 당사도 적극적으로 상응조치를 취했으며, 공사 속도를 높이기 위해 최대한 많은 나무를 심는 것으로 당초 공사계획을 조정했다. 최대한 많은 일정을 계획하세요. 그러나 프로젝트의 엔지니어링 품질과 건설 안전을 보장하기 위해 우리는 프로젝트 유효 기간을 38일 연장하고 프로젝트 완료일을 20XX년 7월 20일로 연기하도록 귀사에 구체적으로 신청했습니다. 귀하의 회사 경영진의 승인을 받으십시오. 우리 회사의 업무에 대한 귀하의 지원에 진심으로 감사드립니다.
경의를 표합니다!
Yunnan XXX Co., Ltd.
XXX 프로젝트 부서
20xx년 6월 6일 수자원 보호 프로젝트 확장 신청 보고서 2
광저우 광준공정감독유한회사:
우리 회사가 진행한 푸창로(베이장로에서 인민서로까지) 도로 프로젝트는 20XX년 4월 9일 공식적으로 시작되었으며, 완공 시기는 20xx년 10월 9일이며, 프로젝트 계약의 총 건설 기간은 548일이다.
그러나 토지 취득 및 철거로 인한 공사 지연, 철거 후 남은 문제, 건축 도면 변경, 하이자이 눌라 프로젝트 및 기상 요인 등으로 인해 프로젝트를 원하는 대로 완료할 수 없습니다. 공사 기간 및 구체적인 내용은 다음과 같습니다.
1. 토지 취득 및 철거 문제
전체 공사 진행 계획 CFG 파일 연질 기초 처리 계획 건설 기간은 20XX년 3월 1일부터 20XX일 12월 31일까지 *** 총 305일입니다(조건은 건설 범위 내의 모든 지상 구조물을 철거해야 하며, 그렇지 않으면 건설 기간이 연기됩니다). 본 사업은 3차 토지취득으로 나누어져 1차 토지수용은 20XX년 3월 26일 K1+080~ K1+880 구간, 2차 토지수용은 K560~K1+ 구간으로 이루어졌기 때문입니다. 080 구간은 20XX년 8월 10일, K000~K560 구간은 20xx년 4월 19일 세 번째(K0 구간 +000~K160이 20xx년 7월 10일 사용을 위해 인도됨) 건설단위는 1단계인 K560~K1+880을 20XX년 4월 12일부터 20xx년 1월까지 2단계로 진행해야 한다.
2단계 K0 +090~K560은 20xx년 5월 4일부터 20xx년 8월 12일까지 총 487일에 걸쳐 완공되었으며, 이 기간 동안 기계가 정체되어 다음 단계의 공사를 진행하지 못하게 되었습니다. 이로 인해 총 공사기간은 ***123일 지연되었습니다. (자세한 내용은 첨부된 시공팀 진도계획 가로차트 및 CFG 파일 현장 시공 엔지니어링 수량 확인 양식을 참조하시기 바랍니다.)
2. 토지취득 후 남은 과제
본 사업은 K560~K1+880 우측 아스팔트 포장공사를 20xx년 2월 28일 이전에 완료하고, 4월 19일 실시할 예정이다. , 20xx K000~K560 구간 토지취득 및 2단계 토지인도 이후 아직도 해결되지 않은 문제가 많습니다.
1 1차 K160~K560 구간. 20xx년 4월 준공 토지가 19일에 인계되었습니다. 기존의 문제는 주로 K460~K500의 오른쪽 패널에 4개의 주거용 건물이 인수 및 철거되지 않은 것입니다(그 중 2개는 현재 남아 있습니다). 주 진입로), K460~K500 좌측 패널 미수거 및 철거되지 않은 주거용 건물 2동이 있으며, K480의 통신선 1개는 위의 문제로 인해 이동되지 않았습니다. 처리 및 배수 공학 공사를 수행할 수 없어 ***30일 지연됨(자세한 내용은 첨부된 건설 단위 작업 연락처 참조) 015. 푸창 도로(베이장 도로에서 인민 서부 도로까지)에 존재하는 문제에 대한 보고 도로사업, 사업정례회의 주간보고 제55-70호).
2. K000~K160 구간 2차 토지인도는 20xx년 7월 10일이었습니다. 주요 문제는 K000~K030 구간의 나무(녹화)입니다. K030~K080 좌측에 있는 양계장을 이전하지 않았으며, K080~K180 구간의 무덤 몇 개가 철거되지 않았습니다. -K170에 전압선 및 1가구 전선(약전류) K060~K120의 왼쪽 부동산 개발 단지는 위의 문제로 인해 건설을 수행할 수 없습니다. ***35일 지연(자세한 내용은 첨부된 건설 단위 작업 연락처 시트 014, Fuqiang Road(Beijiang Road에서 Renmin West Road까지) 도로 프로젝트 문제 보고서, 프로젝트 정기 회의 주간 보고서 No. 55-70을 참조하십시오. ).
3. 시공도면 변경 문제
본 프로젝트의 시공도면이 잦은 변경으로 인해 기존 시공도면과 원래 입찰도면이 크게 변경되어 많은 문제가 발생했습니다. 건설 과정에서 건설 도면에 문제가 발생하고 프로젝트가 폐기된 후 건설이 반복되어 ***184일이 지연되었습니다(자세한 내용은 첨부된 Fuqiang 도로 변경(비자) 요약표를 참조하세요).
IV. 하이자이 눌라 개조 프로젝트의 문제점
하이자이 눌라 개조 프로젝트는 푸창로(베이장로에서 인민서로까지) 도로 프로젝트의 동쪽에 위치합니다( 구체적인 역 번호: K1+200 ~K1+880(왼쪽 패널), 공식적으로 건설은 20xx년 8월 15일에 시작되었습니다. Fuqiang Road K1+260~K1+880 좌측은 빗물관 건설 전 Haizai Nullah 옹벽 프로젝트 완료를 기다려야 하기 때문에 노반 프로젝트 및 포장 프로젝트를 수행할 수 있어 ** *30일(K1+200~K1+880 건축 도면 설계에 대한 자세한 내용은 첨부된 Fuqiang 도로 도로 프로젝트 참조).
5. 기상요인
청원시 춘절 이후 우기 날씨로 인해 공사기간이 ***105일 지연되었습니다(첨부된 공사월보 참조) 자세한 내용은).
위 요인을 토대로 공사기간의 누적지연일수는 ***507일로 계약약관 제31조에 의거 공사기간 연장을 신청하고 있는 상태입니다. 완료 날짜가 원래 20xx년 10월 9일에서 20XX년 2월 27일로 연기됩니다.
회사에 승인을 부탁드립니다.
광저우 xx 건설 기술 유한 회사
20xx년 5월 15일 수자원 보호 프로젝트 확장 신청 보고서 3부
우리가 체결한 XXXXXXXX 프로젝트 계약 회사는 20xx년 6월 1일을 시작일로 지정했지만 본 프로젝트의 건설 신청 관련 절차를 제때에 완료하지 못했습니다. 당사는 20xx년 6월 12일 공식적으로 착공공고를 받고 부분 공사를 시작하였습니다. 여러 가지 중요한 요인으로 인해 당사의 전체 공사 진행 계획에 따르면 기존의 모든 문제가 해결될 수 있다면 공사를 진행할 수 없었습니다. 해결되면 당사는 계약 기간 후 90일 이내에 모든 작업을 완료할 것을 보장할 수 있습니다. 계약 기간 내에 공사를 완료하지 못한 이유는 다음과 같습니다.
1. 계약 요건에 따르면 건설 단위가 해당 공사를 완료하지 못한 날이 20xx년 6월 1일입니다. 적시에 공사 신청 절차를 밟으려면 당사 7월 12일 감리부로부터 공사 착공 통지를 받은 후에야 공식적으로 현장에 들어갈 수 있으므로 실제 현장 착공일은 20xx년 7월 12일입니다.
2. 공사기간은 홍수기이기 때문에 태풍과 우천이 많아 공사품질과 공사의 안전을 확보하기 위해 제방에서 정상적으로 작업을 할 수 없는 상황이 발생하고 있습니다. , 동시에 감독 엔지니어의 통지를 받은 후 기계적 교대가 중단됩니다. 태풍으로 인해 공사가 중단되어 상당한 지연이 발생했습니다.
3. 건설 중 부적격 시멘트 샘플링으로 인해 건설된 모든 부품을 철거해야 합니다. 그리고 원재료의 설계배합비율을 재검사해야 합니다.
위의 문제로 인한 건설 기간의 심각한 지연으로 인해 우리 회사는 건설을 계속 구성하기 전에 신재료 테스트와 콘크리트 혼합 비율에 대한 적격 보고서를 기다려야 합니다. 이는 본 프로젝트의 건설 진행에 중대한 영향을 미칠 것이며 이로 인해 우리 회사의 관리 및 건설 비용이 크게 증가했습니다. 당사는 계약서의 관련 조항에 의거, 건설현장의 실태를 토대로 20xx년 8월 31일에서 20xx년 11월 30일까지 계약완료 기간을 연장해 줄 것을 발주자에게 간곡히 요청드립니다.
XXXXX 엔지니어링(주)
20xx년 9월 13일 수자원 보호 프로젝트 연장 신청 보고서 4부
단위(하위 단위) 프로젝트 이름
받는 사람: 심천xx공정건설감리유한회사(사업감리기관)
건설계약서 20.2조의 규정에 의거, 폭우의 영향으로 인해 5월 11일 공사기간 연장을 신청하였습니다.
첨부:
1. 공사 기간 연장 및 프로젝트 결산 근거는 20xx년 5월 옌텐구 일별 강수량을 첨부합니다
당사가 5월에 진행한 xxx 프로젝트는 본관 공사 단계에 있습니다. 5월 11일에는 비가 100mm에 달하는 폭우가 쏟아졌습니다. 이는 프로젝트의 정상적인 건설에 영향을 미쳐 하루 종일 중단되었습니다. 비가 내린 후, 건설 현장의 작업 재개 요구 사항을 충족하기 위해 안전 시설이 크게 파손되었으며, 2일 동안 인력을 편성하여 수리 및 복구 작업을 수행했습니다. 계약서 20.2항 6항의 요구 사항에 따라 공사 기간 3일 연장을 신청하세요.
승인해주세요!
프로젝트 관리자 부서(프로젝트 장) 프로젝트 리더:
20xx년 5월 31일 수자원 보호 건설 기간 연장 신청 보고서 5부
수신자: Xiangfen County Fenhe 하천 중간 관리 및 일반 관리 프로젝트 100km 펀허 생태 도시 경제 회랑 샹펀 섹션 베이징 현대 정원 공정 감독 유한 회사 샹펀 감독 부서 린펀 시 100km 펀허 관리 및 관리 프로젝트가 착수되었습니다. by Linfen Shenda Landscaping Co., Ltd. 생태복원 프로젝트 1단계 샹펀현 제방 녹지화 프로젝트 Bid 07 프로젝트 계약 기간은 60일입니다(시작일은 20xx년 4월 5일입니다). , 완료일은 20xx년 6월 3일입니다.) 다음과 같은 이유로 프로젝트가 제때에 완료되지 않았습니다.
1. 취팅 저수지 상류의 방류로 인해 하천 토목 공사가 제때에 완료되지 못해 잔디 파종에 직접적인 영향을 미치고 제때 건설이 불가능해졌습니다.
2. 6월 이후의 고온은 톨 페스큐, 블루그래스, 퍼레니얼 라이그래스 파종에 적합하지 않아 발아 및 생존율에 영향을 미치며, 가을이 시작된 후 9월 이후에만 파종할 수 있습니다.
특별히 20xx년 10월 20일 연장을 신청하세요, 승인되길 바랍니다!
Linfen Shenda Landscaping Co., Ltd.
Xiangfen 현 Fenhe 강 관리 제방 녹화 7단계 프로젝트 부서
20xx년 5월 25일 수자원 보호 기간 연장 신청 보고서 6부
실시 감독 그룹:
본인 소속 부서 xx(부서명)이 수행한 xx 불산 과학 기술 개발 특별 기금 프로젝트 xx(프로젝트명)의 시행 기간 )이 만료되었습니다. 프로젝트가 계약서의 일부 작업 표시를 완료했습니다. 객관적인 이유로 실행 시간을 연장해야 합니다. xx, xx에 완료되도록 프로젝트 연장을 신청합니다. 승인해 주십시오.
신청자: XXX
xx, xx, 20xx에 대한 수자원 보호 건설 기간 연장 신청 보고서 파트 7
X 시 소재 중국공상은행 지점:
우리 회사 XX는 20xx년 9월 15일에 귀하의 은행에서 300만 위안을 빌렸는데, 최근 우리 회사의 자본 회전의 어려움으로 인해 일시적으로 귀하의 은행에 돈을 갚을 수 없습니다. 대출금은 연말에 미수금이 입금될 때까지 기다려야 합니다. 그래야만 귀하의 은행에 대출금을 상환할 수 있습니다. 지금 귀하의 은행에 3개월 대출 상환 연기를 신청하고 있습니다. .
신청자: XXX
20xx월 xx월 xx일 수자원 보존 프로젝트 연장 신청 보고서 8부
타이저우 세관:
당사 A 거친 분쇄기는 20xx년 1월 26일에 수입되었으며 계약 번호 HXD1111291, 단가 USD380,000/개, Taizhou Huaguang International Freight Forwarding Co., Ltd.에 위탁되어 20xx년 2월 10일 세관 신고 번호 2009년 052호입니다. 64, 당사 보증금은 20xx년 2월 13일에 지급되었습니다.
아직 세관에서 약속어음에 따른 물품의 납세가격을 검토하고 있는 관계로 당분간 사건을 종결할 수 없으며 통관 시 당사가 납부한 예치금의 유효기간은 따라서 당사는 약속어음에 따른 물품에 대한 보증금 연장을 진심으로 요청합니다. 승인해 주십시오.
신청자: XXX
xx, xx, 20xx에 수자원 보호 건설 기간 연장 신청 보고서 9
타이저우 세관:
당사 조분쇄기는 xx, xx, 20xx에 수입되었습니다. 계약번호는 HXD1xxx입니다. 단가는 USD380,000/개입니다. Taizhou Huaguang International Freight Forwarding Co., Ltd.는 xx, xx, 20xx에 세관에 신고하도록 위탁되었습니다. . 세관신고번호는 05220xx입니다. 당사는 20xx에 세관신고를 완료했습니다. 보증금은 xx, xx에 납부해야 합니다.
아직 세관에서 약속어음에 따른 물품의 납세가격을 검토하고 있는 관계로 당분간 사건을 종결할 수 없으며 통관 시 당사가 납부한 예치금의 유효기간은 따라서 당사는 약속어음에 따른 물품에 대한 보증금 연장을 진심으로 요청합니다. 승인해 주십시오.
신청자: XXX
xx, xx, 20xx에 수자원 공사 기간 연장 신청 보고서 10
친애하는 지도자:
I 출산 휴가는 xx, xx, 20xx에 끝납니다. 아이가 아직 어려서 집에 돌봐줄 사람이 없어 정말 힘듭니다. 출산 휴가를 3 개월, 즉 xx, xx, 20xx로 연장하기 위해 리더에게 신청하고 싶습니다. 이 기간 동안 업무상 필요할 경우 적시에 해당 부서로 출근하겠습니다. 리더에게 승인을 요청하세요.
신청자: XXX
xx, xx, 20xx에 수자원 보호 건설 기간 연장 신청 보고서 11
인사부:
나 결혼 증명서를 수령하는 날짜는 20XX년 2월 14일입니다. 소속 규정에 따르면 혼인휴가는 혼인등록증을 받은 날부터 6개월간, 즉 20XX년 8월 14일 이전에 신청해야 합니다. 그러나 제 업무상 이유로 정해진 기한 내에 대체휴가를 주선할 수 없습니다. 현재 결혼휴가 연기를 신청 중입니다. 시기는 20xx년 9월 말로 예정되어 있습니다.
승인을 바랍니다.
XXX
20XX년 8월 5일 수자원 보호 건설 기간 연장 신청 보고서 12
xx 인적 자원 및 사회 보장국:
당사 직원 xx(신분증: xxx)는 xx일 xx로 출장을 갔으나 부상을 입었습니다. 관련 규정에 따라 해당 직원의 업무 관련 신고를 위해 xx에 관련 정보를 회사에 제출해야 합니다. 그러나 부상, 부상자의 부상으로 인해 xx 심각하게도 xx 병원에서 치료를 받는 동안 관련 정보를 제때 제공할 수 없어 연장 신청에 대해 설명합니다.
xx 도시의 xx 회사
20xx 13년 x월 x월에 수자원 보호 건설 기간 연장 신청에 대한 보고
외환 관리:
I 저희 회사는 Waigaoqiao 자유 무역 지역에 등록되어 운영되고 있는 Taiyong Electronics (Shanghai) Co., Ltd.입니다. 현재 귀하의 국에 다음과 같은 외채 연장 처리를 신청하고 있습니다.
외채번호 : 2010 31000046117001 연장기간 : 20XX년 6월 1일 ~ 20XX년 5월 31일 차입금액 : USD 600,000 원차입이자율 : 실제 할당일부터 대출금 기준 3개월 이자 이자율에 1.25%를 더한 금액은 현지 시간 오전 9시에 로이터 페이지에서 계산되며, 이후 이자율은 SIBOR(Singapore Interbank Offered Funds) 이자율 조정에 따라 3개월마다 조정됩니다. 실제 지급일부터 이자는 대출 기관의 위치에서 오전 9시에 Reuters 페이지에 게시된 3개월 이자율에 1.5%를 더한 금액을 기준으로 계산되며, 이후에는 6개월마다 조정에 따라 조정됩니다. SIBOR(Singapore Interbank Offered Funds) 이자율!
Tayong Electronics (Shanghai) Co., Ltd.
20XX년 5월 20일 수자원 보호 건설 기간 연장 신청 보고서 14
xx 인적 자원 및 사회 보장 국:
당사 직원 xx(신분증: xxx)가 xx일 xx로 출장을 갔으나 사고로 부상을 입었습니다. 관련 규정에 따라 관련 자료를 귀사에 제출해야 합니다. xx에서 직원 업무 관련 부상을 신고합니다. ; 그러나 xx 병원에서 치료를 받고 있는 피해자 xx의 심각한 부상으로 인해 관련 정보를 제때에 제공할 수 없어 연장 신청을 설명합니다.
(본 소속사 직원) 20XX, xx, xx에 근무상의 사유로 업무상 부상이 발생했습니다. (이유를 명확히 기재해야 합니다. 교통사고인 경우에는 반드시 교통경찰이 사고책임증명서를 발급하지 않았다고 명시한 경우, 중상사고인 경우 공안기관이 사건을 종결하지 않았거나 인민법원에서 판결을 내리지 않은 이유를 설명해야 합니다. 그리고 해당 업무상 부상 확인 자료를 지정된 시간 내에 제출할 수 없습니다. "업무상 상해 보험 규정"의 규정에 따라 업무상 부상 확인 연장을 구체적으로 신청합니다. 확장 프로그램입니다.
xx 도시 xx 회사
20XX년 x 월 x 일;