공사계약이란 시공사가 해당 공사의 공사법인과 계약을 체결하고 공사의 시공에 대한 책임을 지는 과정이다. 그렇다면 프로젝트 계약 파트너십 계약을 체결할 때 주의해야 할 사항은 무엇입니까? 다음은 제가 작성한 프로젝트 계약 파트너십 계약서입니다. 읽어보시기 바랍니다.
일반 버전 프로젝트 파트너십 계약서 샘플 1
파트너:
파트너:
A측과 B측의 우호적인 협상 후, 공정하고 합리적인 협력 원칙을 바탕으로 다음과 같은 합의가 이루어졌습니다.
1. A측의 위임 사항:
1. A측은 다음 사항에 따라 엄격하게 공사를 수행해야 합니다. Shenshuo Railway Company에서 제공한 도면. 모든 문제(도면 설계 문제 및 정상적인 오류 제외)는 당사자 A의 책임입니다.
2. 건설 과정에서 변경 사항이 있는 경우 Shenshuo Railway Company에서 바우처를 발행하며 바우처에 따라 공사가 변경됩니다.
3. A측은 보증 기간 내에 프로젝트 품질을 보장해야 합니다. 품질 문제가 있는 경우 A측이 책임을 집니다.
4. A측은 Shenshuo Railway Company의 건설 기한에 따라 건설을 완료해야 합니다. (특별한 상황의 경우 예외를 제외하고 B측과 Shenshuo Railway Company가 협의하여 보완 사항을 체결합니다.) 안전 문제 :
1. 공사과정에서 안전사고가 발생한 경우(인적 사유 제외) A, B 쌍방이 지분율에 따라 보상한다.
2. 근무시간 외(초과근무 제외) A측과 B측 근로자에 의한 부상이나 사망은 A측과 B측이 각각 협상하고 분쟁을 제기해야 하며, A측과 B측 모두 다음과 같이 할 수 있습니다. 서로 책임을 져야합니다.
2. 계약자의 책임:
1. 프로젝트가 상대적 지불 비율에 도달하면 Shenshuo Railway Company가 해당 지불 비율을 지불하도록 보장해야 합니다.
2. 프로젝트가 완료되고 수락되면 당사자 B는 모든 프로젝트 자금(품질 보증금 제외)을 영업일 기준 12일 이내에 전액 지불해야 합니다. 프로젝트가 영업일 기준 15일 이내에 지연되는 경우, 신 Shuo Railway Company가 전액 지불하지 않은 나머지 프로젝트 자금은 B 당사자가 선지급합니다.
3. B측은 공식적인 건설 시작일로부터 15일(근무일 기준) 이내에 입찰 보증금을 반환하기 위해 Shenshuo Railway Company와 협상할 것을 약속합니다.
4. 건설 과정에서 Shenshuo Railway Company와 분쟁, 논쟁 또는 기타 문제가 발생할 경우 당사자 B가 중재합니다.
3. 협력 투자 및 비율
1. 당사자 A는 본 프로젝트의 입찰 보증금을 책임집니다.
2. B측은 프로젝트 시작 시 첫 번째 자금 지불을 책임집니다(금액은 보증금과 동일합니다).
3. A측이 낙찰 적격이고 B측이 사업 전체 예산의 16%~20%를 투자하는 경우, B측의 이익 배당금은 20%를 초과할 수 없으며, 15% 미만의 프로젝트 자금은 당사자가 지불해야 합니다.
4. B측이 낙찰 자격을 갖추고 B측이 사업 총 예산의 15%~17%를 투자하는 경우 B측의 이익 배당금은 20%를 초과할 수 없으며, 프로젝트의 나머지 금액은 책임 당사자인 17% 미만이어야 합니다.
5. B 측의 자격을 적용할 경우 추가 비용은 발생하지 않습니다. (A 측에 장비가 있음) 운송 장비 비용은 A 측과 B 측에 균등하게 분배됩니다.
6. 특별한 상황(예: 예산, 입찰 갱신, 입찰 인상 등)이 있는 경우 양측은 별도로 협상해야 합니다.
7. 특별한 사유로 인해 어느 한쪽의 자금이 부족할 경우, 조건이 허락한다면 A 또는 B 중 어느 한쪽이 추가 투자를 하고 이에 따라 투자 비율과 배당 비율을 변경할 수 있습니다.
8. 근로자 보험은 지분 비율에 따라 분배됩니다.
9. 계약 공증 수수료는 균등하게 분배됩니다.
10. 공사과정에서 을은 갑의 정상적인 공사를 방해해서는 안 된다(품질 및 안전사고 제외)
4. 재정관리
1. 협력 프로젝트는 독립적인 계정과 독립적인 재무회계를 가지고 있으며, 협력 프로젝트의 모든 지출과 수입은 이 계정에서 운영되어야 합니다.
2. 재정은 A측에서 관리합니다.
3. 재무 회계 분쟁이 발생할 경우 당사자 A 또는 당사자 B는 회계를 위해 제3의 회계사를 고용할 권리가 있습니다.
4. A측과 B측은 프로젝트 계좌의 자금을 유용하는 것이 금지되어 있습니다.
5. 계약 위반 및 분쟁
1. 파트너십 기간 동안 일방 당사자의 탈퇴가 파트너십 프로젝트 구축에 심각한 영향을 미칠 경우 파트너십을 탈퇴할 수 없습니다.
2. 파트너가 파트너의 동의 없이 파트너십을 탈퇴하여 파트너십에 손해를 끼친 경우에는 지체 없이 배상하여야 한다. (단, 갑이 이유 없이 탈퇴한 경우에는 보상하지 아니한다)
3. 협력 당사자 이 과정에서 불이행 당사자가 본 계약의 조항을 위반하여 상대방에게 손실을 초래한 경우 불이행 당사자가 입은 모든 손실은 다음과 같습니다. 위반 당사자가 전액 보상합니다.
4. 파트너 간에 분쟁이 발생할 경우 적시에 협상을 거쳐 파트너십 발전에 도움이 되는 방식으로 해결해야 합니다.
6. 본 계약은 2부로 작성되며, A측과 B측이 각각 한 부씩 보유합니다.
7. 계약서에 명시되지 않은 사항은 별도로 협의합니다.
파티 A:
ID 번호:
파티 B:
ID 번호:
일반 버전 프로젝트 파트너십 계약 계약 샘플 2
당사자 A:
당사자 B:
"중화인민공화국 계약법" 및 "계약법"에 따름 중화인민공화국', **중화인민공화국 건설법' 및 기타 관련 법률, 법규, 규칙, 규정 등을 준수하며 쌍방은 평등, 자발성, 공정성 및 신의성실의 원칙을 준수합니다. 본 프로젝트에 대해 합의를 이루고 합의를 체결하여 공동으로 준수합니다.
1. 프로젝트 개요
1. 프로젝트 이름: 강소성 홍수 통제 및 가뭄 통제 구조 센터 홍수 통제 자재 창고 안전 유지 관리 프로젝트
2. 프로젝트 위치 : 가뭄비상센터 내부 홍수조절 및 가뭄조절
2. 공사기간 :
1. 공사착공 및 준공일 : 20. 8. 29_ ~ 20. 10. 27_ (구체적으로는 건설착공신고서가 우선한다)
2. 총 계약기간은 영업일 기준 60일이다. 이 기간 동안 폭우가 계속되거나 기타 불가항력적인 특수 날씨가 발생할 경우 당사자 A와 감독자의 서명 및 승인을 받아 공사 기간이 연기될 수 있습니다.
4. 품질 표준은 다음과 같습니다.
국가 품질 수용 표준을 준수합니다.
5. 계약 가격
가격 본 계약 프로젝트의 정산은 다음과 같은 방법을 채택합니다:
1. 고정 단가는 위안/제곱미터입니다(작업량은 실제 작업량을 기준으로 정산됩니다)
6. 지급방법
1. 프로젝트 지급금은 감사 완료 후 감사가격의 90%를 지급하며, 보증보증금 10%를 유보하여 1년 후 지급합니다.
7. 자재 및 장비 공급:
8. 품질 및 승인
1. 프로젝트의 품질은 제4조에 규정된 표준을 준수해야 합니다. 본 계약의 내용을 준수하고 현재의 국가 승인 표준을 준수해야 합니다. 품질 보증 기간은 1년입니다. 프로젝트 내용이 주요 구조와 관련된 경우 평생 보증됩니다.
2. B측에서 현장에 들어오는 모든 인력은 임의로 변경할 수 없습니다. A측의 승인을 받아야 하며, 교체가 필요한 경우 최소 3일 전에 A측에 서면으로 신청해야 합니다. 그렇지 않고 B측이 임의로 인력을 30% 변경할 경우 A측은 다음과 같은 권리를 가집니다. 계약을 해지하고 B는 무조건 철회합니다.
3. 프로젝트 품질 승인은 사양에 따라 수행되어야 합니다. 모든 프로젝트 데이터는 프로젝트 구축과 동시에 수행되어야 하며, 부적격 데이터는 언제든지 수정되어야 합니다. 적시에.
5. 하위 프로세스 및 숨겨진 프로젝트의 승인은 다음 프로세스가 구축되기 전에 당사자 A와 감독자가 서명하고 승인해야 합니다.
6. A측은 B측의 검사 보고서를 받은 후 몇 시간 이내에 검사를 완료하고 서면 승인 의견을 발행해야 합니다. A측은 일반적으로 정기 또는 비정기 현장 점검을 실시합니다. 품질 문제가 발견되면 A측은 기한 내에 서면 시정 의견을 발행합니다. B측은 A측이 요구하는 기한 내에 시정해야 합니다. 품질 문제가 여러 번 발견되거나 두 번의 수정 후에도 제품이 요구 사항을 충족하지 못하는 경우 당사자 A는 상황에 따라 지체된 손해 배상을 요구할 권리가 있으며 심각한 경우에는 회사를 떠나도록 명령받을 수 있습니다. 사이트이며 당사자 B는 모든 손실에 대한 책임을 집니다.
7. 완료 후 당사자 B는 승인을 서면으로 당사자 A에게 통지해야 하며 완료 후 며칠 이내에 표준 요구 사항을 충족하는 준공 도면과 모든 완성 자료를 제공해야 하며 사본이 있어야 합니다. .
8. 기타 합의 사항: 도면에 따라 시공해야 하며 A측의 요구 사항을 충족해야 합니다.
9. 건설조직 및 건설기간
1. 을은 갑의 정식공사도면을 받은 날로부터 3일 이내에 건설조직계획서를 갑에게 제출하고 을은 착공보고 등 관련 절차를 자체적으로 처리하며, A측은 B측의 건설 조직 계획을 검토 및 승인하고 도면 기술 발표를 주선합니다.
2. B측은 계약 기간과 승인된 진행 계획에 따라 건설을 조직해야 하며, 프로젝트의 실제 진행 상황에 대해서는 A측과 감리자의 프로젝트 진행에 대한 감독 및 점검을 받아야 합니다. 계획과 일치하지 않는 경우 A와 감독자는 기한 내에 개선을 명령할 권리가 있습니다. B는 A와 감독자의 요구 사항에 따라 시정 조치를 제안하고 이를 A와 감독자에게 제출해야 합니다. 이 기간 동안 당사자 B는 신속한 작업 비용을 부담합니다. 월간 진행 상황이 일정보다 명백히 뒤처지는 경우, A측은 해당 프로젝트에 대한 지불을 유예할 권리가 있습니다. B측이 합의된 기한 내에 공사를 완료할 수 없는 경우, A측은 건설팀을 변경할 권리가 있으며, B측은 A측의 철수 통지를 받은 날로부터 10일 이내에 무조건 현장에서 철수하고 모든 인력과 장비를 대피시켜야 합니다. 프로젝트 지불은 실제 완료된 프로젝트 금액의 %를 기준으로 합니다. 그렇지 않으면 당사자 A는 지불을 하지 않으며 지연일당 총 프로젝트 가격의 2‰ 비율로 지연 청산 손해를 배상할 책임이 있습니다. 기타 손실이 발생한 경우 전액 보상해 드립니다.
4. 건설 중 물, 전기, 음식, 숙박, 도구 및 기타 시설에 대한 합의: 을이 스스로 해결해야 합니다.
10. 안전하고 문명화된 건설 및 관리
p>
1. B측은 관련 안전 운영 관리 규정을 엄격히 이행해야 합니다.
2. 신분증이 없는 인력, 기록불량자, 신체장애인, 아동노동자는 채용할 수 없습니다. 그렇지 않으면 귀하의 책임하에 결과가 발생합니다.
3. 특수 프로젝트에는 노동부에서 발행한 직업 증명서가 필요하며, 해당 증명서를 가지고 작업합니다.
4. B측은 공사 과정에서 발생하는 업무상 부상이나 기타 내부 분쟁을 처리하고 모든 재정적 책임을 집니다.
5. 모든 기계 장비는 프로젝트의 건설 요구 사항을 충족해야 하며 특수 장비에는 보안 검사 인증서가 있어야 합니다.
6. B측은 관련 지방정부 부서의 규정에 따라 건설 현장의 표준화된 관리를 수행해야 합니다. 표준화되지 않은 관리로 인해 발생하는 모든 벌금 및 손실은 B측에서 부담합니다.
7. 을은 건설근로자의 임금을 지체 없이 우선 지급하고, 노동쟁의 및 관련 문제를 처리하여 건설에 영향을 미치거나 갑에게 불리한 영향을 끼치지 않도록 해야 한다. A측은 계약해제, 퇴장명령, 손실배상 요구, 지체상금 지급 요구 등의 조치를 취할 권리가 있다.
11. 당사자 A의 책임
1. 합의된 도면 및 정보를 제공하고 도면에 대한 기술 브리핑을 수행합니다.
2. A측이 재정적 어려움으로 인해 제때에 현금을 현금화할 수 없는 경우 B측에 프로젝트 대금을 지불하고 B측에서 지불할 부분에 대한 은행 대출 이자를 부담합니다. 상황에 따라.
4. 본 계약에 규정된 기타 의무와 책임을 이행합니다.
12. B 당사자의 책임
1. 합의된 품질과 수량으로 건설 작업을 완료합니다. , 건설 기간 및 품질 요구 사항을 준수합니다.
2. A 측의 현장 관리를 준수하고, 법률 및 행정 규정을 준수하며, 각종 규칙 및 규정을 준수하고, A 측의 명예를 고의로 훼손하거나 심각한 규율 위반을 하는 경우에는 반드시 A 측의 명예를 유지해야 합니다. , 또는 계약 위반이 발견되면 당사자 A는 계약이 종료될 때까지 금전적 처벌을 부과할 권리가 있습니다.
3. 생태환경 보호 및 공사안전에 유의하세요. 나무를 베거나 기타 시설물을 훼손하지 마세요. 산림보호 및 화재예방에 유의하세요.
4. 을은 어떤 이유로든 허가 없이 업무를 중단하거나 수동적으로 업무 속도를 늦추거나 소음, 협박 등 부적절한 수단을 사용해서는 안 됩니다. 그렇지 않을 경우 갑은 퇴사를 명령할 권리가 있습니다. 사이트 및 당사자 B가 모든 결과를 부담해야 합니다.
5. 보증 기간 동안 품질 문제가 발생할 경우 B측은 A측으로부터 전화 또는 서면 통지를 받은 날로부터 며칠 이내에 수리를 위해 현장에 방문하여 며칠 이내에 수리를 완료해야 하며, 그렇지 않은 경우 유지 관리 비용을 지불해야 합니다. 보증 보증금에서 공제됩니다.
6. B측은 관련 규정에 따라 프로젝트에 대한 질 높은 후속 방문을 수행하기 위해 주도권을 가져야 합니다. 13. 계약 위반에 대한 책임
1. 양 당사자는 계약을 엄격히 준수해야 하며 위반 사항이 있는 경우 본 계약의 관련 조항에 따라 계약 위반에 대한 책임을 져야 합니다.
2. 공사기간이 지연될 경우 A측은 초과일당 총 계약금액을 기준으로 약정손해배상 책임을 지거나, 1일 1,000위안을 A측에 지체상금으로 지급한다. .
3. 품질 문제가 발생하거나 본 계약의 다른 조항을 위반하는 경우 B 당사자는 A 당사자에게 발생한 모든 경제적 손실을 배상할 뿐만 아니라 A 당사자는 B 당사자에게 근거에 따라 보상하도록 요구할 수 있습니다. 특정 상황에 따라 총 계약 가격의 1%-10%가 청산된 손해를 부담합니다.
14. 보충 조항
1. 본 계약은 양 당사자가 서명한 후에 발효됩니다.
2. 본 계약이 체결되면 양 당사자는 본 계약을 엄격히 준수해야 하며, 본 계약의 이행으로 인해 분쟁이 발생할 경우 협상을 통해 해결해야 합니다. 결정은 계약체결지 인민법원이 한다.
3. 본 계약은 4부로 작성되어 각 당사자가 2부를 보유하며 동일한 법적 효력을 갖습니다.
4. 계약 이행 과정에서 미해결 사항이나 분쟁이 발생할 경우 양측은 우호적인 협상을 통해 이를 해결해야 합니다. 협상이 이루어지지 않을 경우, 유지관리 프로젝트 소재지 인민법원이 문제를 해결한다.
A 당사자(관인): _____________ B 당사자(관인): _________
법정 대리인(서명): _____________ 법정 대리인(서명): _________
__________년____월____일_________년____월____일
일반 버전 프로젝트 파트너십 계약 계약 샘플 3
파트너: 인증서 번호: 전화: 파트너: 인증서 번호: 전화: "인민공화국 계약법"에 따름 중국" 및 관련 법률 규정에 따라 장기 협력, 공동 발전, 상호 이익의 원칙에 따라 모든 파트너를 동등하게 대우합니다. 파트너십 계약을 협상하고 협상합니다.
1. 파트너십의 목적 :
적법성과 합리성을 전제로 프로젝트 건설을 잘 수행하여 모든 당사자의 이익을 극대화하고 혜택을 누리십시오 *** 위험을 감수하십시오.
2. 파트너십 프로젝트 및 범위
파트너십 프로젝트는 회사의 낙찰 계약서에 확정된 건설 프로젝트의 내용과 범위에 따릅니다.
3. 파트너십 기간:
파트너십 기간은 파트너십 구축 프로젝트가 완료되고 모든 당사자가 합의할 때까지입니다.
4. 자본 출자 방법 및 비율:
파트너가 인정하는 프로젝트 관련 공사비 및 기타 비용은 파트너가 균등하게 기부해야 합니다(즉, 각 파트너는 비용의 20%를 부담해야 합니다) 현재 자본 기여는 위안화이며 자본화는 위안화입니다. 5. 잉여 분배 및 부채 의무:
1. 잉여 분배. : 잉여금은 각 당사자에게 20%씩 분배됩니다. (자본출자 불이행이 있는 경우, 자본출자는 실제 자본출자 비율에 따라 결정됩니다.) 수익분배)
2. 조합에 채무가 발생한 경우 조합 재산으로 먼저 상환해야 하며, 조합 재산이 채무 상환에 부족한 경우에는 합의한 자본 출자액에 따라 비례하여 부담해야 합니다. 각 파트너.
6. 제휴 탈퇴 :
제휴 기간 중에는 제휴 탈퇴가 불가함을 원칙으로 하며, 특별한 사유로 제휴 탈퇴가 필요한 경우에는 제휴 탈퇴가 불가능합니다.
7일, 일일 프로젝트 관리
1. XX는 프로젝트의 기술 작업을 담당할 수석 엔지니어를 고용합니다. p> 2. 매월 30일은 양 당사자가 합의한 결산일로 회계사가 함께 계좌를 개설하며, 모든 지출은 양 당사자의 서명이 있어야 계좌가 해제됩니다.
3. 주요 비용 및 주요 파트너십 사항은 사전에 양측이 전화로 결정하는 경우 가장 늦은 결산일에 서면 합의서를 작성해야 합니다.
8. 원가회계 범위
건설원가회계의 범위에는 사업도입비, 건설사업 적격 제휴비, 세금, 건설 인건비, 건설기계비, 사업부서 등이 포함됩니다. 관리 직원 임금, 건축 및 전기 비용, 임시 사무실 장비 및 건물 임대 비용, 안전 유지 시설 비용. 프로젝트와 관련하여 파트너가 인정하는 예상 정산비, 집행비, 자재비 및 기타 비용입니다.
9. 파트너십 기간 만료:
파트너십 기간 만료 시 모든 당사자는 파트너십 계약에 따라 정산하며, 손익은 에서 분배 및 부담합니다. 비율; 한쪽 당사자가 할당한 채권은 다른 쪽 당사자가 부담합니다.
10. 파트너 행동 금지:
1. 파트너는 동일한 개발 영역에서 다른 사람과 파트너 관계를 맺는 것이 금지됩니다.
2. 파트너는 제휴 관계가 불리한 경우 제휴 탈퇴를 할 수 없습니다.
3. 파트너는 파트너십 기간 동안 파트너의 이익을 해치는 행위를 하여서는 안 됩니다.
11. 계약 위반에 대한 책임:
1. 파트너의 동의 없이 파트너십을 탈퇴하여 파트너십에 손해를 끼친 경우에는 보상을 받아야 합니다. 발생한 손실은 계산할 수 없으며 수행된 프로젝트의 총 금액은 가격의 15%로 계산됩니다.
2. 파트너 일방이 본 약관의 다른 조항을 위반하여 상대방에게 손해를 끼친 경우에는 배상 책임을 집니다.
12. 기타:
1. 파트너 간에 분쟁이 발생할 경우 협의를 통해 파트너십 발전에 도움이 되는 방식으로 해결해야 합니다. 협상이 실패할 경우 계약 이행지 인민법원이 처리한다.
2. 계약 이행 중에 계약 내용을 변경하거나 수정해야 하는 경우 모든 파트너가 동의하고 서면으로 수정해야 합니다. 기타 수정 사항은 무효입니다.
3. 본 계약에 포함되지 않은 사항에 대해서는 모든 파트너가 협의하여 보충 계약을 체결할 수 있습니다. 보충 계약은 본 계약과 동일한 법적 효력을 갖습니다.
13. 본 계약은 파트너가 서명한 날로부터 효력을 발생합니다. 계약서는 2부로 작성되며 각 파트너는 1부를 보유합니다.
파트너: 연도, 월, 일
파트너: 연도, 월, 일
프로젝트 파트너십 계약 샘플의 일반 버전에 대한 관련 기사 3개:
★ 파트너십 계약 운영 계약 템플릿 3개, 2020년 최신
★ 프로젝트 계약 일반 버전 템플릿 4개
★ 프로젝트 계약 템플릿 3개, 최신
★ 최신 클래식 협력 운영 계약 샘플 3개
★ 계약 및 운영 협력 계약의 간결한 버전 3개
★ 일반 엔지니어링 건설 위탁 계약 3개
★ 건설 프로젝트 도급 계약서 일반 버전
★ 일반 건설 프로젝트 도급 계약서 전체 모음
★ 건설 프로젝트 도급 계약서 최신 버전 3개
★ 전문 프로젝트 계약 계약 일반판 2020