인테리어 하도급 템플릿 (a) 건설 단위 (a): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
총패키지 단위 (을측): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
하도급 단위 (c 자): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
첫째, 프로젝트 개요
1. 1 프로젝트 이름: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1.2 설계 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
둘째, 계약 범위 및 내용
2. 1 갑이 제공하는 본 인테리어 공사의 시공 도서를 심화 (최적화) 합니다.
2.2 갑 측 (인테리어 원설계 단위 포함) 의 서면 심사, 승인 심화 설계 시공 도면을 바탕으로 인테리어를 위한 가공 제작, 운송, 설치, 검사, 시험, 검수 합격, 사용 전달 등 모든 작업 내용. 쌍방은 갑측이 설계도 심화에 대한 심사 비준으로 설계도 심화에 오류, 누락, 불완전 또는 기타 결함으로 인한 어떠한 책임, 손실도 부담하지 않을 것이며, 이 손실은 병측이 스스로 부담할 것임을 확인했다. 병측의 심화 설계는 쌍방이 약속한 품질, 재료, 브랜드, 규격 등에 대해 자재를 줄여서는 안 된다. 그렇지 않으면 관련 약속에 따라 위약 책임을 져야 한다.
2.3 C 측은 이미 갑측이 심사하고 승인한 심화 설계시공 도면을 재검토하고, 설계 시공 도서가 시공 현장과 일치하지 않는 방면, 또는 원래의 설계시공 도서, 심화 설계시공 도서에서 국가규범과 기준 (지방기준, 요구 사항 포함) 을 준수하지 않는 방면을 발견하고, 인테리어 가공 생산 전에 제때에 보완해야 할 책임이 있다. 그렇지 않으면 그로 인한 재작업, 손실 또는 공사 비용의 증가는 모두 병입니다. 병측의 최종 심화 시공 도면 설계와 최적화는 갑과 설계 단위의 서면 확인을 거쳐야 하며 본 공사의 품질과 효과를 떨어뜨려서는 안 된다.
2.4 C 측은 이미 갑측이 심사하고 승인한 설계 시공 도면을 더욱 최적화하고 최적화 설계를 갑측에 보고할 책임이 있다. C 측에서 이미 인테리어의 가공 제작을 완료했거나 설치, 검수를 완료했더라도 갑측이 더 최적화된 다른 최적화 설계 (인테리어에 사용된 재료 제외) 가 있고 해당 최적화 설계가 원래 설계 단위에 의해 인정받는 한 갑은 본 공사 결산 시 갑측 최적화 설계를 사용하여 절약할 수 있는 공사 원가를 일방적으로 공제할 권리가 있다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언)
2.5 갑측은 필요에 따라 병측 도급 범위 및 내용을 증감하거나 조정할 수 있으며, 병측 도급 범위 내의 특정 하위 항목, 한 제품, 반제품 재료 등에 대해 별도로 시공단위나 공급자를 지정할 수 있습니다. C 측은 무조건 받아들여야 하며, 따라서 계약의 나머지 항목에 대한 단가와 총가격을 조정하는 이유로도 사용되어서는 안 된다.
셋째, 계약 방법
3. 1 본 공사는 _ _ _ _ _ _
넷째, 계약 가격
4. 1 잠정 총 가격은 RMB ______________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 만원 (대문자: _ _ _ _ _ _ _ _
4.2 본 인테리어 공사는 고정 총가격 방식으로 가격을 산정하는데, 종합단가는 본 계약 첨부 공사 명세서의 종합단가에 자세히 설명되어 있습니다.
4.3 본 인테리어 공사의 도면, 설계 시공 도면 및 설명서에 명시되지 않은 사람은 습관적으로 이 부분의 작업이 C 측의 업무에 속할 경우 C 측은 시공을 해야 하며 비용은 본 계약의 종합 단가와 계약가격에 이미 포함되어 있다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언) 병측이 이 일을 거절하면 갑이나 을측은 이 일을 다른 당사자에게 넘겨 완성할 권리가 있으므로 발생한 비용은 120% 로 병측의 계약가격 내에서 공제됩니다.
다섯째, 지불 방법
5. 1 전체 공사 완료 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5.2 전체 공사 완료 후 7 일 이내에 완료된 공사량의 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _% 에 지급됩니다.
5.3 공사는 준공 검수를 거쳐 계약 요구 사항에 부합하는 품질 기준을 충족한 후 _ _ _ _ _ _ _ _ _
5.4 결제 후 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 일 내 결제 비용 제외
5.5 보증금은 보증협의서의 약속에 따라 지불한다.
5.6 진도금 지불과 동시에 갑측은 수전, 갑급료비, 각종 벌금, 위약금 등을 직접 공제할 권리가 있다. 병측의 수금시 반드시 갑의 소재지 주관 세무서의 규정에 부합하는 송장을 발행해야 합니다. 그렇지 않으면 갑측은 해당 공사대금을 거부할 권리가 있습니다.
5.7 진행 지불 비율 조정:
5.7. 1 갑측은 병측이 본 공사의 공사 품질을 완성하여 본 계약 조항에 규정된 지불 방식을 조정할 수 있습니다.
5.7. 1. 1 실측 실량점수가 80 점 이하인 경우, 이 단계의 공사비는 80 점 이상으로 정비할 때까지 잠시 지불하지 않습니다.
5.7.2 갑측은 병측이 본 공사의 진도를 완성하여 본 계약 계약 조항에 규정된 지불 방식을 조정할 수 있습니다.
5.7.2. 1 프로젝트 진행 지연 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 일 내, 현재 미수금으로 지급됩니다.
5.7.2.2 진도 지연 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 일 이상 _ _ _ _ _ _
5.7.2.3 진도가 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 일 이상 지연되어 현재 지급액의 80% 로 지급되고, 나머지 진행 환대 진도는 요구 사항을 충족한 후 지급됩니다.
여섯째, 공사 기간
6. 1 본 공사의 시작일은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년 _ _ _ _ _ 월 _ _ _ 일
6.2 본 공사 계약의 총 기간은 _ _ _ _ _ _ 달력 일 (공휴일 포함) 입니다.
6.2. 1 위 계약 기간은 공사 기간의 공휴일, 악천후 (강우, 폭설, 폭풍 등을 포함하되 이에 국한되지 않음), 정부 부처의 시공제한, 설계 변경으로 인한 공사 증가 또는 공사 재작업 등을 종합한 바 있다.
6.3 본 공사의 준공일은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 년 _ _ _ _ _ _ 월 _ _ _ _ 일
6.4 다음 상황은 시공 관건 공사 기간 노선에서 발생하여 준공일 및 통제기간 지연을 초래하고, 이 지연의 결과는 확실히 불가피하며, 갑의 확인을 거쳐 공사 기간이 그에 따라 순연된다. 다음과 같은 원인은 병측이 초래한 경우 공사 기간은 순연할 수 없다. (알버트 아인슈타인, 공사, 공사, 공사, 공사, 공사, 공사, 공사, 공사)
(1) 법에 규정된 불가항력.
(2) 갑측의 원인으로 인한 건설 정지, 건설 지연, 공사 정지 (병측의 원인으로 인한 가동 중단 제외). 상술한 상황이 발생한 후 _ _ _ _ _ 일 (영업일 기준) 내에 지연된 공사 기간 C 측은 서면으로 갑측에 보고해야 하며, C 측은 제때에 보고를 하지 않은 것은 C 측이 스스로 공사 기간 순연 신청을 포기하는 것으로 간주된다. 갑은 보고를 받은 후 _ _ _ _ _ _ 일 (영업일 기준) 이내에 심사를 합니다.
일곱째, 프로젝트 품질
7. 1 본 인테리어 공사가 달성해야 할 품질 기준은 합격기준이다.
건설 단위 (갑): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
총패키지 단위 (을측): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
하도급 단위 (c 자): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
인테리어 하도급 템플릿 (b) 계약자 (a): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 하청업체 (b): _ _ _ _
"중화 인민 * * * 및 국계약법" 에 따라 갑은 건설된 공사 노무를 을측에 하청한다. 갑 을 쌍방의 권리와 의무를 명확히 하기 위해 공사의 실제 상황과 연계하여 쌍방의 협의를 거쳐 다음과 같은 협의를 달성했다.
첫째, 프로젝트명: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
둘째, 건축 면적: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 평방 미터
셋째, 총 엔지니어링 금액: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안
넷째, 엔지니어링 기간: _ _ _ _ _ _ _ 년 _ _ _ _ _ _ 월 _ _ _ 일 ~ _ _ _ _ _ 년 _ _ _ _ 월 _ _ _ _ 일
다섯째, 품질 등급: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6. 공사대금 지불: 착공 1 개월 후에 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7. 을측은 시공과정에서 특수직종 소지율 100%, 기계공 소지율 85%, 평공 소지율 60% 에 도달해야 한다.
8. 하도급 공사의 품질은 반드시 모두 합격해야 하며, 품질 요구 사항은 반드시 갑측 현장 프로젝트부 품질감찰책임자가 국가가 규정한 관련 시공 검수 규범과 표준 검수 및 발급을 받아야 한다.
9. 하도급 기간: 을측이 입장한 후 프로젝트에 따라 내려진 생산기간 공사, 하루 연장마다 벌금원 등.
10. 을측의 개인소득세 등 관련 세금은 갑측이 원천징수하여 납부하고 을측에 납세증명서를 발급합니다.
11. 임시시설수, 전기세는 당사자가 부담한다.
12 、을측은 반드시 농민노동자와 노동고용계약을 체결해야 한다.
13. 을측은 반드시' 노동계약법' 과 건설부의' 건설 분야 농민공 임금 지급 잠행 방법' 등에 관한 법률, 법규의 규정에 따라 농민공 임금을 엄격하게 지급해야 하며, 임금을 체납하거나 공제해서는 안 되며, 임금 지급은 임금표를 작성해야 하며, 서명한 후 급여표를 갑측 사업부에 신고해야 한다.
14. 본 계약의 미완결 사항은 쌍방이 성실신용의 원칙에 따라 관련 규정에 따라 협의하여 해결해야 하며, 만약 이 전제하에 여전히 해결할 수 없다면 갑측 소재지 인민법원에 기소해야 합니다.
15. 본 계약은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 부, 갑은 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 부, 을측은 _ _ _ _ _ _ 부,
당사자 a: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 당사자 b: _ _ _ _ _ _
법정 대리인: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 법정 대리인: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
대리인: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 대리인
현장 담당자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 하청업체: _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ 년 _ _ _ _ _ 월 _ _ _ _ 일
인테리어 하도급 템플릿 (3) 계약자 (갑): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
계약자 (을측): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
을 측은 현재 갑이 하청한 인테리어 공사를 청부 맡고 있으며, 관련 법률과 법규의 규정에 따라 본 공사의 구체적인 상황을 결합해 갑, 을 쌍방은 평등, 자발적인 기초 위에서 협의하여 다음과 같은 조항을 달성하고, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 준수 집행
첫째, 프로젝트 개요
1, 프로젝트 이름: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2, 설계 위치: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3, 계약 내용: 작업 부하 목록.
4, 계약 범위: 배관공, 목공, 칠공, 기와공.
5. 청부 방식: 청공, 전동 공구 및 부품은 을측이 소유한다.
6, 품질 요구 사항: GB502 10-200 1 "건축 장식 공사 품질 검수 규범",
DB3 1/30-2003' 주택 장식 검수 기준'.
7, 기간 요구 사항: _ _ _ _ _ _ _ 년 _ _ _ _ _ 월 _ _ _ 일 ~ _ _ _ _ _ _ 년 _ _ _ _ 월 _ _ _ _ 일
둘째, 갑측이 일한다
1, 갑이 주재현장 대표로 지명되어 본 계약과 관련된 일을 책임지고, 현장 관리 업무를 전면적으로 전담하며, 을측의 공사 품질, 진도, 재료, 안전문명 등을 감독하고 점검한다.
2, b 국에 임시 수력 발전을 제공 할 책임이있다.
셋째, 을측이 일한다
1, 을측은 주재현장 대표로 현장에 상주하며 계약 범위 내 의무를 이행하고, 갑의 요구에 따라 시공을 조직하고, 품질, 수량, 기한 내에 시공 임무를 완수하며, 갑측 공사장 대표의 감독과 관리에 복종한다.
2. 도급 범위 내 각 관련 직종 간의 교차 협력 작업을 잘 하고, 준공 검수 전 완제품 보호 작업은 을측이 책임진다.
3. 갑의 동의 없이, 원래의 건축구조나 설비관을 무단 철거해서는 안 된다.
넷째, 품질에 관한 합의
1, 을측은 갑측의 요구와 시공도면, 관행설명, 설계변경 등을 엄격히 준수해야 하며, 공사 품질은 시공계약 요구 사항, 관련 품질 검수 규범 (GB502 10-200 1, GB5021,GLOC
2. 을측의 책임원인으로 인해 품질이 불합격되거나 검수를 통과하지 못할 경우, 그 재작업 비용은 을측이 부담하고 공사 기간은 순조롭게 진행되지 않습니다.
3. 갑급 재료 품질 불합격으로 공사 품질에 영향을 미치는 경우, 그 재작업 비용은 갑이 부담하고 공사 기간은 순순하다 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4, 본 공사 보증 기간은 1 년이며, 품질 보증 기간은 준공 검수 일로부터 계산한다. 보증 기간 내에 품질 문제가 발생하면 을 측은 무상으로 보증 책임을 이행해야 한다.
다섯째, 공사 기간에 관한 약속
1, 만약 갑이 을측 공사의 진도금을 약속대로 지불할 수 없어 공사 기간에 영향을 줄 수 없다면 공사 기간은 순연된다.
2. 을측의 책임으로 인해 중도에 이유 없이 휴업하고, 노동으로 인해 공사 기간에 영향을 미치면 공사 기간이 순조롭게 진행되지 않는다.
3. 업주 등 불가항력의 요인으로 공사 기간에 영향을 미치고 공사 기간이 순조롭게 연기되었다.
여섯째, 가격과 결제에 관한 약속
1, 양측은 본 공사 계약 청부 가격 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. 본 도급가격에는 인건비, 기계비, 진퇴장, 쓰레기 수거, 재료상운임 등이 포함됩니다.
3, 결제 방법:
A. 착공 후 8 일 이내에 갑측이 을측의 선행 입장료로 30% 위안을 지불한다.
B, 수력 발전 프로젝트 숨겨진 수용 후, 파티 a 는 30% 위안을 지불합니다
C, 기와공 및 목재 기층, 목재 마감 검수 후 칠공이 입장할 때 갑측이 15% 원을 지불합니다.
D, 수락 완료 후, 파티 a 는 20% 위안을 지불합니다.
E, 나머지 5% 는 1 년 보증 기간이 만료된 후 정산됩니다.
일곱째, 자료에 관한 약속
1, 갑은 업주와 연락해서 을측에 필요한 자료를 제때에 제공하고 제시간에 도착하는 것을 책임진다. 을 측이 검수하여 입고한 후 을 측이 보관을 책임진다. 을측의 보관이 부실해서 파손된 경우 을측이 가격대로 배상합니다.
2. 을측은 예산할당량 범위 내에서 재료 (임시전기 포함) 를 사용해야 하며, 재료손실은 할당량에 따라, 초과지출된 불합리한 재료소비는 을측이 스스로 부담하고, 청부가격에서 그에 따라 공제해야 한다.
3. 입장하는 모든 업주들은 자재를 공급하고, 을측은 제멋대로 유용해서는 안 된다.
여덟, 안전 생산에 관한 약속
1, 갑을 쌍방은 별도로 안전협정을 체결하여 본 계약의 첨부로서 본 계약과 동등한 법적 효력을 가지고 있습니다.
2. 을측은 갑과 물관부문의 규칙과 제도, 문명현장과 안전생산에 대한 요구를 엄격히 준수해야 한다.
3. 을측은 안전협정 조항을 엄격히 준수해야 하며, 시공현장에서 위법난기 등의 행위가 발생하는 것을 엄금해야 한다.
Ix. 계약 위반에 대한 책임에 관한 합의
1, 을측은 본 시공 임무를 스스로 완수해야 하며, 을측이 본 프로젝트를 다시 하청하거나 하청하는 것을 엄금합니다.
2. 을측의 책임사유로 공사 기한을 늦추고, 1 일마다 을측이 갑에게 위약금을 지급한다. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안
3. 을측은 입장공사 직원에게 인신보험을 구매해야 하고, 공사 중 안전생산사고로 인신상해나 재산손실을 발생시켜 을측이 경제적 배상 책임을 져야 한다.
4. 을측이 위약으로 갑측에 경제적 손실을 초래하면 을측이 경제배상을 책임지고, 갑측은 일방적으로 본 계약을 해지할 권리가 있다.
본 계약은 한 양식에 두 부씩, 갑을 쌍방이 각각 한 부씩 보유하고 있으며, 서명일로부터 효력이 발생하며, 이행이 완료되면 곧 종료됩니다. 그 중에서도 미진한 일은 쌍방이 우호적으로 협상하여 해결하였다.
갑 (서명): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을 (를) (서명): _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ 년 _ _ _ _ _ 월 _ _ _ _ 일
인테리어 하도급 템플리트 (4) 계약자 (전체 이름): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
하도급자 (전체 이름): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
중화인민공화국 * * * 및 국계약법',' 중화인민공화국 * * * 및 국건축법' 및 기타 관련 법률, 행정법규에 따라 평등, 자발적, 공평성, 성실신용의 원칙을 따르고, 청부업자와 하청업체 양측이 하도급 건설 공사 장식 공사 사항에 대해 협의를 거쳐 본 계약을 체결하였다.
1, 하도급 프로젝트 개요
1. 1 하도급 프로젝트명: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1.2 하도급 설계 지점: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. 하도급 범위 및 하도급 방법
2. 1 하도급 범위: 시공 도면 내 노무 하도급 공사. 보조재 조달 및 검사 실험, 하도급 공사, 완제품 보호, 준공 정리, 준공 검수, 애프터서비스, 청부업자가 서면으로 지시한 시공 범위 및 계약서에 명시되거나 암시된 이행 계약 및 시공 도면, 관련 규범 및 기술 요구 사항을 충족하는 기타 업무 및 서비스를 포함한다.
2.2 하도급 방법: 도급 계약자
3. 하도급자가 제공하는 자원
3.l 하도급 공사의 이행을 보장하기 위해 하도급 당사자가 제공해야 하는 모든 자재, 기계 장비 및 시공 도구, 하도급 당사자는 모든 자재, 기계 장비 및 시공 도구가 시공에 도움이 되도록 효과적인 조치를 취해야 합니다.
3.2 하청업체에서 제공하는 모든 기계 설비 및 시공 도구는 정부 주관부의 외래 시공 단위 기계 설비 및 시공 도구에 관한 각종 규정 및 계약자가 하청업체에 기계 설비 및 시공 도구를 제공하는 각종 규정 및 요구 사항을 준수해야 합니다.
3.3 하도급자는 착공 _ _ _ _ _ _ _ 일 전에 계약자의 요구 사항을 충족하는 시공 상세 계획을 계약자에게 제출합니다.
3.4 하도급자는 매월 _ _ _ _ _ _ _
4. 품질 기준 및 가격
4. 1 외부: 떠 있는 창 품질 기준: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
에어컨 루버 품질 기준: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
떠 있는 보드 품질 기준: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4.2 주택 내: 상단 품질 기준: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 발코니 품질 기준: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 계단통 품질 기준: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
모든 계약 가격의 추가 (중대 설계 변경, 현장 비자 등 포함) 는 하청업체가 추가 및 지불에 동의한 것을 기초로 한다. 하도급 공사 세비는 하도급자가 스스로 납부하여 도급자에게 완세 증명서를 제공한다.
하도급 공사의 품질이 이 기준에 미치지 못하면 하도급 계약자에게 하도급 공사 총원가의 10% 를 품질 위약금으로 납부한다.
5. 양측의 현장 대표
5.l 현장 계약자의 대표 이름:; 도급자 주재현장 대표 책임: 계약약속에 따라 제때 도급자에게 필요한 지침, 표준, 도면을 제공하고 기타 계약약정의 의무를 이행한다. 최종 결산 문서는 청부업자의 도장 확인을 거쳐야 효력을 발휘할 수 있다.
5.2 하청 업체 현장 대표 이름:; 도급자 주재현장 대표 작업: 도급자 대표는 도급자 대표가 승인한 시공 계획, 도급자가 편성한 시공 조직 설계, 공사 기간 통제 계획, 품질 목표 및 도급자 대표가 계약에 따라 발급한 지시, 조직 시공, 공사 수량 확인 및 공사 결산 금액을 요구할 수 있는 권리로 간주된다.
6. 설계 변경
6. 1 계약자의 지시에 따라 변경
계약자는 변경을 요청하는 명령을 내릴 수 있으며 계약자가 없는 명령 하청업체는 어떠한 변경도 할 수 없습니다.
6.2 가격 변경 및 지불
하도급측은 청부업자의 변경 지시를 받은 후 3 일 이내에 공사 가격 변경 보고서를 제출하고 청부업자의 확인을 거쳐 계약가격을 조정해야 한다. 계약 가격 변경은 다음과 같이 진행됩니다.
(1) 하도급 계약에는 이미 변경 공사에 적용되는 가격이 있으며, 계약에 이미 있는 가격에 따라 계약 가격을 변경합니다.
(2) 하도급 계약에는 변경 공사와 유사한 가격만 있으며, 유사한 가격을 참조하여 계약 가격을 변경할 수 있습니다.
(3) 계약서에 적용 가능하거나 변경 공사와 유사한 가격이 없으며 하도급자가 적절한 가격을 제시하여 계약자가 확인한 후 집행한다.
하청업체가 계약자로부터 변경 지시를 받은 후 3 일 이내에 변경 엔지니어링 가격 보고서를 계약자에게 제출하지 않을 경우, 해당 변경은 계약 가격 변경을 포함하지 않는 것으로 간주됩니다 (엔지니어링 변경으로 인한 엔지니어링 가격 감소의 경우는 제외).
7. 보증
7. 1 보증 범위: 하도급자 시공 범위 내 모든 공사.
7.2 보증 내용: 하청업체가 시공하거나 제공한 장비, 액세서리 등의 제품 원인으로 인한 엔지니어링 품질 문제.
7.3 보증: 하도급 공사의 품질 보증은 2 년이며, 품질 보증은 일반 도급 공사가 발송인의 준공 검수를 거친 날부터 계산된다. 하도급 공사 품질 보증 국가 기준이 2 년보다 높고 국가 표준을 집행하다.
7.4 보증 업무:
보증 범위에 속하는 품목은 계약자로부터 보증 통지를 받은 날로부터 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 시간 이내에 (계약자의 요구 사항에 따라 특수한 경우) 사람 보증을 보내야 합니다. 하도급자는 약속기간 내에 사람을 파견하여 보증을 하지 않는 경우, 청부업자는 다른 사람에게 수리를 의뢰할 수 있고, 지불한 수리비는 하도급자가 부담하고, 청부업자가 보증금에서 공제하고, 부족한 부분은 하청업체가 보충한다.
긴급 수리 사고가 발생한 경우 하청측은 사고 통지를 받은 후 즉시 사고 현장에 도착하여 수리를 해야 한다. _ _ _ _ _ _ _ 품질 보증이 완료되면 계약자 또는 하청업체 조직에 의해 수락됩니다.
8. 공사비 지급 및 준수 보증
8. 1 하청업체는 매월 20 일에 이달 실제 완료 작업량을 계약자에게 에스컬레이션해야 하며, 계약자의 검토를 거친 후 계약자는 승인된 월별 실제 완료 작업량과 그에 상응하는 출납공사 대금에 따라 _ _ _ _ _ _ _% 에 따라 지급한다. 공사 준공 검수가 통과된 후, 공사 대금의 누적 지불은 누적 완료 작업량의 _ _ _ _ _ _ _ _ _% 를 초과하지 않고, 준공 검수 완료 후 30 일 이내에 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 을 (를) 지불한다
8.2 하도급 공사의 품질 보증금은 하도급 공사 준공 결산 총액의 _ _ _ _ _ _ _ _% 로 각각 공사 진도금과 준공 결산 후금에서 공제된다. 공사가 청부업자의 검수를 통과한 후 청부업자는 보증비용을 공제한 후 남은 보증금을 하청업체에 지급한다 (하청측은 이자를 따지지 않음).
8.3 하청 당사자가 계약자에게 납부해야 하는 위약금, 벌금 등의 금액에 대해 계약자는 하도급 공사금에서 공제할 권리가 있지만, 다른 방식을 채택하는 것은 배제할 수 없다.
8.4 준수 보증: 하도급 공사의 성과 보증금은 하도급 공사의 준공 결산 총액의 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 도급 당사자가 정부 부처 및 도급자의 요구에 따라 준공 서류와 도급 공사가 도급자 준공 검수를 통해 품질 기준에 도달한 후, 도급자는 성과보증금 (이자 제외) 을 도급자에게 돌려준다.
9. 분쟁 해결
계약, 하도급 쌍방이 하도급 계약을 해석하고 이행할 때 논란이 발생하면 우선 우호적인 협상을 통해 해결해야 한다. 협상이 시작된 후 28 일 이내에 화해협의를 달성할 수 없다면 양측은 공사 소재지 인민법원에 기소하기로 합의했다.
본 하도급 계약은 합의서 약정의 발효일로부터 발효되어 이행이 완료된 후 종료된다. 본 하도급 계약의 정본은 1 식 2 부이며, 청부, 하도급 쌍방이 각각 한 부씩 보유한다.
계약자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (도장) 하청업체: _ _ _ _ _ _ _ _
계약자 대표: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (서명) 하청업체 대표: _ _ _ _ _ _ _ _
서명 일자: _ _ _ _ _ _ _ _ 년 _ _ _ _ _ _ 월 _ _ _ _ 일