II. 기간 요건
프로젝트 기간은 달력으로 40일입니다. 설계 변경, 악천후 또는 기타 불가항력적인 요인으로 인해 공사 기간은 상호 협의에 따라 연장될 수 있습니다. 하루의 무단 지연은 프로젝트의 총 금액에서 5 ‰를 공제합니다.
셋째, 계약 방법
이 프로젝트는 계약자, 모든 프로젝트 원자재 및 건설 지원 재료가 건설 단위에서 제공 한 계약입니다.
이 공사는 하도급을하지 않습니다.
Four. 제안 가격
이 프로젝트의 계약 가격은 RMB 565,438 + 500,000 위안 (오십오 만 오천 오백 위안)입니다. 설계 변경 또는 작업 수량의 증감이 있는 경우 계약자의 견적을 참조하여 실제 작업 수량을 조정해야 합니다.
동사 (동사의 약어) 프로젝트 품질 및 수락
1, 프로젝트 품질 표준 : 적격
2, 설계 도면에 따른 시공을 보장하는 시공 단위, 원자재의 품질을 보장하는 시공 단위.
3. 은폐 된 작업 및 개별 프로젝트가 완료된 후 건설 단위는 즉시 수락 통지를 제출하고 건설 단위는 프로젝트 품질 수락을 수행해야합니다.
타동사 양 당사자의 주요 책임
(1)당사자 A
1. 상세한 시공 도면을 제때에 제공하십시오.
2. 원자재를 제때에 공급하고 품질을 보장한다.
3. 현장 담당자를 파견하여 자재, 품질 및 프로젝트 진행 상황을 감독 및 검사하고 현장의 다양한 문제를 조정합니다.
4. 계약에 따라 프로젝트 비용을 지불하고 프로젝트 체납으로 인한 모든 결과를 부담합니다.
(2) 을
1. 공사 경계 구역 내에 수도 및 전기선을 설치합니다.
2. 프로젝트의 품질과 진행을 보장하기 위해 설계 도면에 따라 엄격하게 시공합니다.
3. 갑과 적극적으로 협력하고 현장의 다양한 문제를 해결하기 위해 조정합니다.
4. 문명화 된 건설, 도구 및 자재를 깔끔하게 배치하여 자재의 합리적인 사용을 보장합니다. 원자재가 낭비되면 가격을 보상해야합니다.
5, 안전한 생산 운영 절차를 엄격하게 준수합니다. 무단 조작으로 인한 산업 재해에 대한 책임은 당사자에게 있으며, 당사는 그러한 사고에 대해 어떠한 책임도지지 않습니다.
6. 건축 프로젝트의 건설 요구 사항에 따라 건설 일지를 제공하고 주 세금에 대한 공식 송장을 발행하고 갑의 수락을 위해 협력합니다. 구체적인 사항은 실제 상황에 따라 양 당사자가 협상합니다.
VII. 프로젝트에 대한 지불
모든 계약 내용이 완료되면 계약 가격의 95 %를 지불합니다. 나머지 5%는 품질 보증 보증금으로, 완료일로부터 1년 후에 무이자로 지급합니다.
VIII. 계약 위반에 대한 책임
양 당사자 간의 분쟁은 협의를 통해 해결합니다. 협의가 실패할 경우 라이저우시 인민법원에 소송을 제기할 수 있습니다.
아홉. 부칙
본 계약서는 양 당사자 대표가 서명 날인한 후 이중으로 작성하여 효력을 발생합니다. 프로젝트 개요
1, 프로젝트 위치:
2, 프로젝트명:
3. 연면적:실제 면적에 따름. 총 바닥 면적은
2. 프로젝트의 모든 항목 : 계약, 자재 계약, 감가 상각 및 신축, 배관 및 전기 설비 : 하수도 파이프, 슬러지 및 쓰레기 제거, 실내 888, 욕실, 주방, 소방실 벽 타일, 스위치, 소켓, 수도꼭지 등
2.
3. 프로젝트 비용 : 평방 미터당 RMB. 총 가격 만.
4. 건설 날짜 : 월, 날씨 이유 (예 : 비오는 날 등)를 제외하고. 공사가 연체 된 경우 B 당사자는 A 당사자에게 손실을 보상하고 하루 연체에 대해 100 RMB의 벌금을 부과합니다. 등은 총 프로젝트 비용에서 공제됩니다. 공사 기간은 해당 월의 당일부터 시작됩니다.
5. 지불 : 분할 지불, 즉 구 주택 철거가 완료되고 기초가 타설 된 후 총 가격의 %가 지불되고, 1 층 지붕 판이 포장 된 후 총 가격의 %가 지불되고, 본체가 완성 된 후 총 가격의 %가 지불됩니다. 검사에 합격한 후 총 금액은 품질 보증금으로 보관하고 나머지는 정산합니다. 갑은 품질보증금을 일괄적으로 반환해야 합니다.
6. 시공 요구 사항 : B 당사자는 설계 도면에 따라 기술 품질 및 안전에주의를 기울여야하며 모서리를 자르거나 A 당사자를 속여서는 안되며, 그렇지 않으면 A 당사자는 시공을 중단하고 책임을 추궁 할 권리가 있습니다.
1. 을은 도면에 따라 갑이 확인한 시공 도면, 수도 및 전기 다이어그램, 시공 요구 사항 근처, 시공 공정 흐름도 등을 발행했습니다. 당사자 A는 도면에 따라 시공을 확인합니다....
2. 바닥 두께는 10-12cm 여야합니다. 바닥 타일, 포장 후 벽 타일, 조인트가 고르지 않아야하며 표면 질감이 매끄럽고 개화 방지, 부딪힘, 고르지 않은 이음새가 없어야합니다. 포장 후 땅이 고르지 않고 물이 축적되지 않아야합니다.
3. 888을 긁어 낸 후 벽에 요철, 긁힘, 긁힘, 고르지 않아야합니다. 888은 3 번 긁어야합니다.
4. 기초 및 현장 타설 철근 콘크리트에는 "Pingtang"브랜드 42.5 시멘트가 필요합니다. 벽돌 쌓기는 다른 브랜드의 32.5 시멘트, 구리 코어 와이어를 사용하는 실내 은폐 와이어, 메인 라인 및 주방 스토브 와이어 단면적은 4cm2 이상이어야하며 각 방 소켓 라인 단면적은 2.5cm2 이상이어야하며 모든 전선에는 피복이 있어야합니다.
5. 집의 높이는 1층은 3.2m, 2층과 3층은 3.0m입니다. 지붕, 발코니, 주방 및 욕실은 방수 처리가 되어 있어야 하며 물이 새거나 고이지 않아야 하며, 이에 따른 보상은 당사자가 책임집니다.
6. 공사 중 이웃집에 발생한 모든 피해에 대한 책임은 을이 부담합니다.
7. 을이 건물 장식의 설계 과정에서 구현해야하는 일부 항목을 의도적으로 숨기고 시공 과정에서 더 많은 것을 요구할 경우 갑은 비용을 인상하지 않을 권리가 있습니다.
8. 바닥은 방수 및 방습 처리가 되어 있어야 합니다.
9. 각 방에는 7구 콘센트 4개 이상(에어컨, TV, 인터넷 제외), 램프 2개, 램프 코드 2개가 준비되어 있어야 합니다. 집의 1층에 있는 4개의 방은 거꾸로 타설하고, 4층과 4층 반의 터렛도 타설하고, 나머지는 조립식 패널입니다.
10, 각 자재는 시공 전에 A.G.의 승인을 받아야합니다.
11. 프로젝트의 철거 및 시공 중에 현장의 품질, 안전 및 위생이 보장되어야합니다. 위의 과정은 도시 관리 및 거리 커뮤니티의 요구 사항을 충족해야 합니다. 프로젝트 주변의 울타리는 2층 높이여야 합니다. 요구 사항을 충족하지 않으면 시작할 수 없습니다. 공사 과정은 사람들을 방해해서는 안 되며 오후 10시 이후에는 중단해야 합니다.
7. 건축 자재: 강철, 시멘트, 모래 및 회색, 전선, 수도관, 하수관, 문 및 창틀, 조립식 패널, 스위치, 콘센트, 수도꼭지 및 기타 자재는 국가가 인증한 적격 제품이어야 합니다.
1급 및 I급 강재는 샹강강철에서 생산해야 합니다.
2. 2등급 강철은 Lianyuan Iron and Steel Company에서 생산한 더블 다이아몬드 브랜드 강철입니다.
3. 문(롤러 셔터, 보안 도어, 단단한 목재 문).
4. 기둥 및 보 보강은 14φ입니다.
5. 당사자 B는 1 층의 모든 바닥 타일과 스위핑 타일을 붙이고 2 층과 4 층의 65,438 + 000 평방 미터의 면적은 평방 미터당 RMB 위안 (스위핑 타일 및 시멘트 미장 계단 붙이기 포함)).
6. 핑탕에서 생산된 시멘트 42.5등급 시멘트.
7. 전기 재료 : 서호 금 컵 구리 와이어에서 생산 한 구리 와이어 헝양.
소켓 스위치 : 국가 정품 제조업체.
8. 창문 : 샹루이 브랜드 플라스틱 강철 창문 사용.
9. 하수도 파이프는 국내 정품 제조업체에서 생산합니다 (직경 200mm).
10. 기초 발 굴착 깊이가 1 미터 이상인 경우 양측이 문제를 해결하기 위해 협상합니다.
8. 안전 책임의 범위 : 을이 작업을 시작한 날부터 갑이 인수 한 날까지 갑은 구 주택 철거 및 새 주택 건설을 포함하여 날짜 내 모든 인공 및 비인적 안전 사고 및 규칙 및 규정 위반에 대한 처벌에 대해 책임을지지 않으므로 갑의 요구 사항이 적용됩니다.
당사자 B는 안전 생산 우선, 품질 우선의 이념을 확립하고 처음부터 끝까지 문명화 된 건설을 수행한다.
9. 보안 : 건설 기간 동안 당사자 B는 당사자 A가 프로젝트를 수락 할 때까지 주간 및 야간 보안 작업을 책임집니다 ...
X. 당사자 A의 책임 : 건설 전 준비 작업, 이웃 및 주변 단위와의 관계 조정 및 처리를 잘 수행합니다. 공사를 감독하고, 진행 상황을 감독하고, 프로젝트의 자재와 품질을 확인하고, 적시에 문제를 발견합니다. 당사자 A가 건설 프로그램을 변경해야 하는 경우 제때 당사자 B와 협의해야 합니다. 그 가치가 인민폐를 초과하는 경우, 갑은 을에게 적절히 보상해야 합니다. 인민폐를 초과하지 않는 경우 보상을하지 않습니다.
XI. 보충 조항
1. 본 계약서는 각 당사자별로 1부씩 이중으로 작성합니다.
2. 본 계약은 양 당사자가 서명 날인한 날에 효력이 발생하며, 저작물의 완성 및 인수와 저작물에 대한 대금 정산으로 종료됩니다.
3. 본 계약 체결 후 갑과 을이 수정이 필요한 사항 등은 협의를 거쳐 추가한다.
갑(서명): 을(서명):
연월일 월일.
Demonstration General Construction Contract 3
Project Name:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Project Number:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Employer:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
첫 번째 프로젝트
I. 프로젝트 이름:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
II. 프로젝트 위치 _ _ _ _ _ _ _ _
셋. 프로젝트 승인 단위 _ _ _ _ _ _ _
승인 번호 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
넷. 승인 날짜 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ __ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ ___ _ _ ______________ __ __ _________ __역주: 승인 번호는 프로젝트의 승인과 관련이 없으므로 _ _ __.
두 번째 건설 준비
I. 소유자:
1 이전. 건설 용수 및 전기 수요를 충족합니다. 빨간색 선 내에서 부지 평탄화 및 장애물 제거 작업을 수행합니다.
3. 본 계약 체결 후 _ _ 일 이내에 건축 허가서를 제출합니다.
4. 계약 체결 후 _ _ _ _일 이내에 전체 건축 및 설치 도면 사본과 건설 기술 데이터 사본(지질 및 수준점 좌표 제어점 포함)을 _ _ _ _일 이내에 제공하세요(최종 서명된 도면에 따름).
II. 계약자 :
1. 공사 구역 내 임시 도로, 임시 시설물, 수도 및 전기 배관의 설치, 관리, 사용 및 유지 관리 책임,
2. 공사 관리 인력, 자재 및 건설 기계의 현장 진입 조직,
3. 공사 조직 설계 또는 시공 계획, 공사 예산, 일반 공사 일정, 자재, 장비, 완제품을 준비합니다, 반제품 현장 계획(월별 계획 포함), 수도 및 전기 사용 계획을 작성하여 발주자에게 보냅니다.
셋째. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 계약상대자의 현장대리인의 동의를 얻어 공기를 연장할 수 있습니다.
1. 공사준비규정에 따라 공사현장, 용수 또는 전기도로의 제공 또는 장애물의 제거가 불가능하여 공사에 영향을 미칠 경우,
2. 계약상대자가 공급한 자재, 장비, 완제품 또는 반제품이 납품시 발견된 하자로 인하여 공사의 요구를 만족시킬 수 없거나 수리 또는 정합이 필요한 경우,
③, 교체 또는 대체하여 공사진행에 영향을 미치는 경우,
3. 제공된 공학적 지질정보에서 허용되지 않는 일괄계수 범위내의 중대한 설계변경으로 인하여 설계계획이 변경되거나 시공이 불가능하여 공사진행에 영향을 미치는 경우,
4. 시공과정에서 8시간 이상의 정전 또는 연속 3일 이상(1회 4시간 이상) 중단되어 정상적인 시공에 영향을 미치는 경우,
5. 계약상대자가 감리비자를 적시에 발급하지 않아 다음 공정의 시공에 영향을 미치는 경우,
6. 계약의 규정에 따라 선금, 기성금 또는 자재차액을 지급하지 않아 시공에 영향을 미치는 경우,
7. 불가항력적인 요인으로 공사기간이 지연되는 경우
8.
제 4 조 프로젝트의 품질
1. 양 당사자의 연구 요구사항에 따라 프로젝트의 품질이 _ _ _에 도달했습니다.
2. 계약자는 국가가 발행 한 건설 도면, 설명 문서 및 건설 엔지니어링 규범, 절차 및 표준에 따라 엄격하게 건설을 수행해야하며 계약자가 파견 한 대표자의 감독을 수락해야합니다.
셋째, 계약자는 시공 과정에서 다음 조항을 준수해야합니다 .
1. 계약자가 공급하는 주요 원자재, 장비, 부속품 및 반제품은 관련 규정에 따라 품질 인증서를 제공하거나 프로젝트에 사용하기 전에 테스트 및 자격을 갖추어야합니다 .
2. 계약자가 공급하는 주요 원자재, 장비, 부속품 및 반제품도 품질 인증서를 제공 한 후 프로젝트에 사용할 수 있어야합니다. 프로젝트에 사용. 자재의 변경 또는 대체는 반드시 원 설계 단위의 동의를 받아야 하며, 프로젝트에 사용하기 전에 계약자 대표의 정식 서면 통지 및 비자를 발급 받아야 합니다.
3. 숨겨진 작업은 다음 공정 전에 발주자 대표의 확인 및 승인을 받아야 합니다.
4. 계약자는 품질 검사 및 평가 기준에 따라 하위 프로젝트, 부서 및 단위 작업의 품질을 평가하고 단위 작업의 품질 평가 결과를 적시에 계약자에게 보내야합니다. 프로젝트 품질 평가 결과는 계약자 및 품질 감독 스테이션으로 전송됩니다. 단위 프로젝트의 구조물이 완성된 후, 시공 단위 및 품질 감독 스테이션과 함께 구조물의 중간 인수를 수행합니다.
5. 계약자는 건설의 품질 사고를 적시에 계약자 대표 및 건설 프로젝트의 현지 품질 감독 스테이션에보고해야합니다. 일반 품질사고의 결과는 계약자 및 품질감독소에 보내어 기록하여야 하며, 중대한 품질사고의 처리방안은 설계단위, 품질감독소, 계약단위 및 기타 단위에서 연구하고 설계 및 시공단위의 서명 후 시행하여야 한다.
6. 계약자는 프로젝트가 완공되면 규정에 따라 프로젝트의 보증을 실시하여야 하며, 보증기간은 프로젝트 완공 인수일로부터 기산한다.
제5조 건설자재 및 장비의 공급, 인수 및 차등처리
1. 계약상대자가 현물 또는 지수(자세한 사항은 별표2 참조)로 공급하는 자재 및 장비는 다음과 같으며,
2. 계약상대자가 공급하는 자재 및 장비 외에 다른 자재 및 장비는 계약자가 구매하여야 하며,
3. 계약상대자가 공급하는 자재 및 장비는 계약자가 구매하는 자재 및 장비는 작업에 사용하기 전에 제품 적합성 인증서를 첨부해야 합니다. 어느 일방이 상대방이 제공한 정보를 재검토할 필요가 있다고 판단하는 경우 재검토를 허용합니다. 재검사가 품질 요구 사항을 충족하면 프로젝트에서 사용할 수 있으며 재검사를 요청한 당사자가 부담하는 재검사 비용; 품질 요구 사항을 충족하지 않으면 관련 규정에 따라 처리해야하며 재검사 비용은 자재 및 장비 공급 업체가 부담합니다.
Four. 프로젝트의 자재 및 장비 가격 차액 처리 :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
제 6 조 프로젝트 대금의 지불 및 정산
프로젝트 대금의 지불 및 정산은 중국 인민 건설 은행에서 제정 한 자본 건설 프로젝트 대금 정산 조치에 따라 수행됩니다.
1. 계약자는 본 계약 체결 후 _ _ _ _ _ 일 이내에 총 계약금액(또는 당해 연도 투자금액)의 _ _ _ _ %를 자재 제공에 대한 대금으로 총 인민폐 _ _ _ _ _를 지불해야 합니다. 가설시설 비용은 토목공사 총 계약금액의 _ _ _ _ %, 인건비는 설치공사 총 계약금액의 _ _ _ _ %, 자재 및 장비 가격 차액은 10,000,000위안으로 하며, 여러 차례 분할하여 지급하고 각 분할의 시기와 금액은 다음과 같다.
둘째, 계약자는 계약자의 월별 진도 보고서를 받은 후 _ _ _ 일 이내에 확인된 진도에 따라 진도금을 지급해야 합니다. 진행 대금이 총 계약 금액의 _ _ _ 퍼센트에 도달하면 지정된 비율에 따라 점진적으로 공제가 시작됩니다.
3. 공사대금의 지급이 총 계약금액의 95퍼센트에 도달하면 기성금은 더 이상 지급되지 않으며, 프로젝트의 준공 및 인수와 보증기간 만료 후 계약자에게 이자와 함께 일시불로 지급됩니다(금융 충당금은 이자를 부담하지 않습니다).
하도급계약비용 정산 :_ _ _ _
7. 계약자는 단일 프로젝트의 준공 및 인수 후 _ _ _일 이내에 준공정산서류를 계약자 및 은행에 송부하여 심사 및 승인을 받도록 합니다. 이 기간이 만료될 때까지 서면 이의제기가 없는 경우, 계약자 은행은 정산서 검토 및 동의 후 운영자 은행에 자금의 지급을 요청할 수 있습니다.
제7조 시공 및 설계변경
1. 계약자가 제공한 설계도면, 시방서 및 관련 기술정보는 시공의 유효한 근거가 됩니다. 발주자는 공사 착공 전에 설계 제출 및 3자 회의를 주관하여 회의록을 작성하며, 이는 시공의 추가 근거로 사용됩니다. 계약자와 계약자는 허가 없이 설계를 변경할 수 없습니다.
2. 시공 중 설계상의 오류 또는 중대한 불합리한 사항이 발견되었을 경우 계약상대자는 즉시 도급인에게 서면으로 통보하여야 하며, 도급인은 설계 및 기타 관련부서와 함께 즉시 설계서의 수정 또는 변경을 검토, 결정하고 계약상대자는 수정 또는 변경된 설계서에 따라 시공을 수행하여야 한다. 재작업 손실, 작업 중지, 진행 중인 작업, 인력 및 기계-장비의 재배치, 이월 자재 및 예비 부품의 실제 손실 등 비용 증가가 발생한 경우 계약자는 이에 대한 책임을 지고 계약 비용을 조정하여야 합니다.
3. 계약자는 프로젝트의 품질을 보장하고 설계 표준을 낮추지 않는다는 전제하에 설계 및 프로세스 수정을위한 합리화 제안을 제시해야하며 계약자, 설계 단위 또는 관련 기술 부서의 동의하에 구현되어야하며 절감액은 국가 규정에 따라 분배됩니다.
넷째, 계약자가 설계를 변경해야하는 경우 원래 설계 단위는 공식 변경 통지를 발행하고 도면을 수정해야하며 계약자는이를 구현할 수 있습니다. 중대한 수정 또는 비용 증가는 별도로 협상해야하며 계약자는 투자 이행 증명서를 획득하고 기술 정보 및 설계 도면을 완성한 후에 만 구현할 수 있습니다.
제8조 공사의 인수
1. 준공 및 인수는 국가가 공포한 자본공사 준공 인수 임시 규정, 시공 및 인수 명세서, 건설 및 설치공사 품질 검사 및 평가 기준, 국무원 관련 부문에서 제정한 준공 인수 규정과 시공 도면 및 시방서, 시공 기술 문서에 근거하여 한다.
둘, 프로젝트 건설의 지하 공학 및 구조 공학은 비자, 압력 테스트, 수질 테스트, 누수 저항 및 기타 기록의 숨겨진 수용을 가져야합니다. 현지 품질 감독 부서 검사에 의한 프로젝트 완료 품질, 계약자는 즉시 비자 수락 절차를 신청해야합니다.
셋째, 프로젝트 완료 및 수락 후 계약자를 사용할 수 있습니다.
규정 된 보증 기간 동안 시공으로 인한 모든 품질 사고 및 품질 결함은 계약자가 무료로 보증합니다. 보증 조건, 범위 및 기간은 도시 및 농촌 건설 및 환경 보호부 (84) 도시 건설 단어 제 79 호에서 발행 한 순환 "건설 프로젝트 보증 조치 (시범 시행 용)"에 따라 보증 조건, 범위 및 기간.
제9조 계약 위반에 대한 책임
계약자의 책임 :
나는. 프로젝트의 품질이 계약의 규정에 따르지 않을 경우, 계약자는 아무런 보상없이 프로젝트를 수리하거나 재 작업 할 책임이 있습니다. 수리 또는 재작업으로 인하여 납기가 지연된 경우에는 지체상금을 지급하여야 합니다.
②. 계약서에 정한 기간에 따라 목적물을 납품하지 못한 경우에는 계약서 제9조의 기간의 연장 또는 연기에 대한 보상 및 위약금에 관한 규정에 따라 지체상금을 지급하여야 한다.
사업자의 책임 :
1. 계약상대자가 계약의 규정에 따른 책임을 이행하지 아니한 경우에는 준공기한의 지연으로 인하여 계약상대자에게 발생한 실손을 배상하여야 합니다.
2. 설계변경 및 설계오류로 인한 공사의 중지, 연기 또는 재작업으로 인한 손실을 보전 또는 경감하기 위한 조치를 취하여야 한다. 한편, 계약상대자는 작업의 중지, 중첩, 재작업, 환적, 인력 및 기계-장비의 재배치, 자재-부품의 적체 등으로 인하여 발생한 실제 손실을 보상받아야 합니다.
셋째, 원사업자의 승낙 없이 수급사업자가 미리 사용하거나 무단으로 사용함으로써 발생하는 품질 또는 기타 문제는 수급사업자가 부담합니다.
4. 계약자가 승낙 통지를 받은 날로부터 _ _일이 지나도록 작품을 인수하지 않을 경우, 계약자는 규정에 따라 지체상금을 지급하여야 합니다.
5. 계약상대자가 계약의 규정에 따라 공사대금을 지급하지 아니한 때에는 은행의 연체금 지급방법에 관한 규정에 따라 1일당 연체금액의 1만분의 3에 해당하는 연체금을 계약상대자에게 배상하여야 한다.
제10조 분쟁해결
이 계약의 이행으로 인하여 발생하는 분쟁은 양 당사자 간의 협의를 통하여 해결하기로 합니다. 협의가 이루어지지 않을 경우 양 당사자는 _ _ _ _ _ 중재위원회의 중재에 동의합니다(본 계약에서 양 당사자가 중재기관을 합의하지 않았고 이후에도 중재에 대한 서면 합의가 이루어지지 않을 경우 인민법원에 소송을 제기할 수 있습니다). 인증(공증)을 위해 계약서의 규정에 따라 처리하고 인증(공증)을 위해 건물 소재지의 산업 및 상업 및 공증인 부서로 보내야합니다.
2. 본 계약은 양 당사자의 대표자가 서명하고 계약서용 관인 또는 특수인감을 날인함으로써 효력이 발생합니다. 인증(공증) 신청이 필요한 경우 인증(공증)이 완료된 날부터 효력이 발생하며, 프로젝트가 완료되어 요건을 충족하고 프로젝트 대금이 정산된 후 종료됩니다.
셋째, 본 계약 체결 후 양측이 수정이 필요한 경우 협의 후 본 계약의 보충 계약으로 보충 계약을 체결 할 수 있습니다.
사용자(도장):
대표자(서명):
주소:
전화번호:
연월일
계약자(도장):
대표자(서명):
주소:
전화번호:
연월일/년
에 관하여 모범 공사 일반 계약 관련 문서 3건:★2020년 최신 모범 공사 일반 계약서 3건입니다.
★2020년 모범 건설 일반 계약서 세 가지
★최신 모범 건설 일반 계약서 세 가지 표준.
★모델 일반 건설 계약서
★3개의 샘플 일반 건설 계약서.
★ 프로젝트용 모델 건설 일반 계약서
★ 샘플 건설 계약서 3종
★ 모델 건설 계약서 일반 버전 3종
★ 모델 건설 계약서 3종
★ 모델 일반 계약 관리 계약서 3종