집 개조 계약 1
당사자 A: ____________________
당사자 B: ____________________
당사자 A와 B는 서로 협상하고 협상했습니다. A측은 우호적인 태도로 B측에 집의 바닥 타일과 벽 타일 시공을 B측에 맡기기로 결정하고, 이를 준수하기 위해 본 계약을 체결합니다.
1. 프로젝트 위치:
____________________________.
2. 형식적 구조:
____________________________.
3. 프로젝트:
(1) 방 4개(침실 2개, 거실 2개)의 바닥은 80x80 세라믹 타일로 깔고 바닥 모서리는 평평해야 합니다. ; 주방 1개와 욕실 1개 벽은 상단까지 25x40 도자기로 포장되어 천장을 위한 공간을 남겨두고 바닥은 30x30 타일로 포장되어 있으며 두 발코니의 바닥은 평평해야 합니다. 30x30 타일로 이루어져야 하며 평면이어야 합니다.
(2) 구체적인 내용이 없을 경우 A측에서 방안을 제안하고 논의할 예정이다.
4. 계약방식 :
A측은 B측 요구사항에 따라 장식기간 동안 필요한 자재를 확보해야 하며(B측은 A측에 사전 통보해야 함), 공급 공사기간 중 점심시간은 B측이 공사를 담당합니다.
5. 품질 표준:
건축 품질은 안전 요구 사항을 충족해야 하며, 장식 품질은 동일한 건축 유형의 장식 표준보다 낮아서는 안 됩니다. 파티. 프로젝트가 완료되고 승인된 후 3개월 이내에 B측 건설 중에 품질 문제가 발생할 경우 B측에서 무료로 재작업 및 유지 관리를 책임집니다.
6. 프로젝트 비용:
자재는 A측에서 제공하고, A측은 B측의 장식 인건비 RMB___________을 지불합니다.
7. 지불 방법:
프로젝트의 품질을 보장하기 위해 _________년________월______에서 __________년_______까지 ________위안의 보증금을 일시적으로 보류합니다. _월______일 이내에 문제가 없는 경우 , 전액 B 측에 반환됩니다. 프로젝트가 완료되고 A측에서 승인된 후 위의 건설 프로젝트 및 설계 요구 사항을 충족하는 경우 B측은 3일 이내에 B측의 인건비를 지불합니다.
8. 보충 조항:
본 계약은 두 겹으로 작성되었습니다. A당과 B당은 각각 1주씩 보유하며 동일한 효과를 갖습니다. 본 계약은 양 당사자가 서명한 날부터 발효됩니다.
A 당사자(서명 및 인감): _______________ B 당사자(서명 및 인감): _______________
__________년________월______일__________년_______월_ _____일 주택 개조 계약 2
고객(A 당사자 ): ____________________________
수행 당사자(B 당사자): ______________
프로젝트: ______________
1. 프로젝트 개요
(1) 프로젝트 주소: ____________________________
(2) 침실 사양: ____________________________
총계: 건축 면적_ ___________제곱미터.
(3) 건축 내용: 자세한 내용은 본 계약서 별첨 (1) "가정 장식 건축 내용 목록" 및 건축 도면을 참조하십시오.
(4) 프로젝트 시작일: __________월 ____일.
(5) 프로젝트 완료일: __________월 ____일.
총 프로젝트 일수: ________일.
2. 프로젝트 가격
프로젝트 가격(대문자 금액)은 _______________ 위안입니다. 자세한 내용은 부록 (2) "가정 장식 프로젝트 재료 예산표"를 참조하십시오. 합의.
3. 품질 요구 사항
(1) 프로젝트에 사용되는 주요 재료의 종류, 사양 및 이름은 양 당사자의 승인을 받아야 합니다. 자세한 내용은 본 계약서의 부록 (3) "가정 장식 프로젝트 재료의 최종 계정 목록"을 참조하십시오.
(2) 프로젝트 승인 기준에 대해 양 당사자는 __________ 지방 지역 표준 "주거 장식 승인 표준"을 참조하는 데 동의합니다.
(3) 건설 중 A측에 특별한 건설 프로젝트나 특별한 품질 요구 사항이 있는 경우 양측은 증가된 비용에 대한 보충 계약을 확인하고 서명해야 합니다.
4. 지불 방법
(1) 계약이 체결되면 당사자 A는 사업 자재비로 100을 지불하고 공사 기간이 절반 이상인 경우 건설 비용으로 50을 지불합니다. __________년___ _월____), 당사자 A는 건설 비용으로 두 번째로 40을 지불합니다. 나머지 10개는 A측이 프로젝트 완료 후 승인한 후 정산됩니다. (참고: 건설 비용에는 인건비가 포함됩니다.)
A측은 프로젝트 가격을 지불하고 B측은 통합 송장을 발행하고 A측에 인계를 처리하며 A측이 지불하지 않은 장식 프로젝트 보증 카드를 발행합니다. 만기일에 계약 위반이 발생하면 당사자 B는 건설을 중단할 권리가 있습니다. 승인 검사를 통과하고 프로젝트 대금이 결제되지 않은 경우 해당 프로젝트는 사용을 위해 인도되지 않습니다.
(2) 사업시행 중 항목의 추가, 삭제, 변경이 있는 경우 쌍방은 보충합의서를 체결해야 하며, 을은 공사변경명령을 발부하고 당사자에게 통보할 책임을 진다. 건설현장 책임. 증액 또는 인하된 품목의 가격은 현장에서 정산됩니다.
(3) A측이 본 계약에 규정된 기한 내에 사업 대금을 선불하지 않을 경우, 연체일당 미지급 사업 대금의 1%를 B측에 지급합니다.
(4) A측이 집 꾸미기 중 은행으로부터 담보대출을 받은 경우, 모기지 증명서 및 관련 서류(사본)를 B측에 전달해야 합니다.
5. 계약 위반에 대한 책임
계약 발효 후 계약 이행 중에 당사자가 승인 없이 계약을 해지하는 경우 총 금액의 5% 계약은 상대방에게 지체상 손해배상금으로 지급됩니다. 무단으로 계약이 해지되어 상대방이 입은 실제 손실액이 약정손해액을 초과하는 경우에는 배상하여야 합니다.
6. 계약의 변경 및 종료
(1) 양 당사자가 계약을 체결하고 효력이 발생한 후에는 양 당사자가 이를 엄격히 준수해야 합니다. 일방이 계약 내용을 변경할 필요가 있는 경우에는 쌍방이 합의한 후 보충 계약을 체결해야 합니다. 계약을 해지할 필요가 있는 경우 계약을 해지하고자 하는 당사자는 서면으로 해지하여야 하며, 계약 총액의 10%에 해당하는 위약금을 지급하고 계약 해지 절차를 거쳐야 합니다.
(2) 건설 과정에서 일방 당사자가 계약 해지를 제안하는 경우 양측이 청산 절차를 거쳐 해지 계약을 체결하기로 합의한 후 이를 상대방에게 서면으로 제출해야 합니다. 본 계약은 종료된 것으로 간주될 수 있습니다.
7. 본 계약은 발효됩니다.
(1) 본 계약은 양 당사자가 날인하고 서명 후 효력을 발생합니다.
(2) 본 합의서는 ______부로 작성되었으며, A측과 B측, 증인 부서가 각각 1부를 보유합니다.
A 당사자: ____ B 당사자: ____
______년______월______일______년______월______일 주택 개조 계약 3
위탁 당사자(A 당사자): _______________
인수 당사자(B 당사자): _______________
A 당사자와 B 당사자 사이의 우호적인 협상 및 협의 후, A 당사자는 위탁 당사자 B에게 집을 장식하도록 결정하고 두 당사자가 다음 사항을 준수하도록 본 계약을 체결합니다. 그것.
1. 프로젝트 위치:
____________________________
2. 형식적 구조:
______________
3. 프로젝트 공사기간 :
착공일로부터 1개월 반(_______일)
4. 계약방법 :
을이 공사를 도급한다 및 재료의 일부, 그리고 파티 A는 일부 재료를 제공합니다(자세한 내용은 부록 1 참조: 파티 A는 장식 재료의 세부 목록을 제공합니다. 부록 2: 파티 B는 장식 재료의 세부 목록을 제공합니다)
5 프로젝트:
1 , 파티 B는 5개의 방(침실 3개, 거실 1개, 식당 1개)의 바닥에 세라믹 타일을 깔고 모서리 라인을 깔는 일을 담당합니다. 부엌 하나와 욕실 두 개의 벽은 상단까지 도자기로 포장되어 천장을 위한 공간을 남겨두고 모서리는 광택 처리되어 있습니다. 세라믹 타일은 A측에서 제공하고 나머지 자재는 B측에서 제공합니다.
2. 파티 B는 회로와 수로의 변화를 담당합니다.
3. 파티 B는 통합 천장을 담당합니다: 주방, 욕실 2개
4 .수도관 3개 포함
5. B측은 거실 상단에 석고판을 깔고 거실 복도 상단에 석고보드를 깔는 일을 담당합니다. 자료는 B측에서 제공합니다.
6. 벽은 이중 회색 분말로 칠해야 하며, 페인트 재료는 A측에서 제공하고 나머지는 B측에서 담당합니다.
7. B측은 욕실 문 2개, 조명, 위생용품 설치를 담당합니다. 자재는 A측에서 제공됩니다.
8. 장식이 완료된 후 파티 B가 주방 캐비닛 청소를 담당합니다. 구체적인 장식 계획은 A측에서 제안하고 협의를 통해 결정한다.
세부 사항이 제공되지 않는 경우 A측에서 제안하고 논의하여 결정한다.
6. 자재 및 장비 공급
1. 당사자 A가 제공하는 자재 및 장비는 설계 및 국가 표준 요구 사항을 준수하는 적격 제품이어야 하며 다음과 같이 구성되어야 합니다. 적시에 현장에 공급하고 B측에 사전 통보한다. 양 당사자는 공급된 자재의 수량 및 외관을 수락하기로 합의하고, 인도 절차가 완료된 후 B측은 이를 보관할 책임이 있다. .
2. A가 제공한 자료는 A의 동의 없이 다른 목적으로 사용할 수 없습니다. B가 해당 자료를 도용한 경우 A는 도용된 자료의 2배의 배상금을 받습니다.
3. B측이 제공하는 자재 및 장비는 제공된 자재 목록의 품종, 사양, 모델, 품질, 측정 표준 및 수량과 일치해야 합니다.
4. B측이 제공한 자재 및 장비가 국가 표준 품질 요구 사항을 충족하지 않거나 사양이 다른 경우 사용이 금지되며 결과와 손실은 부담됩니다. B당에 의해
7. 품질 기준
건축 품질은 안전 요구 사항을 충족해야 하며, 장식 품질은 양국이 인정하는 동일한 건축 유형의 장식 기준보다 낮아서는 안 됩니다. 파티. 프로젝트가 완료되고 승인된 후 3개월 이내에 B측 건설 중에 품질 문제가 발생할 경우 B측에서 무료로 재작업 및 유지 관리를 책임집니다.
8. 프로젝트 비용
A측 ***은 B측의 장식 인건비 및 재료비 ***__________ RMB를 지불합니다.
9. 프로젝트 대금은 다음과 같은 방식으로 지급됩니다:
(1) 본 계약 체결 후 2~5일 후 당사자 A는 다음과 같은 금액을 지급해야 합니다. 총 가격 _______ (_______
(2) 프로젝트 수량의 50% 완료 후 3일 이내에 당사자 A는 총 가격 _______(_______)에 해당하는 프로젝트 지불금을 지불해야 합니다.
(3) 완료 승인 후 3일 이내에 당사자 A는 총 가격 _______(_______)에 해당하는 프로젝트 지불금을 지불해야 합니다.
(4) 완성 승인이 통과되거나 양측이 합의한 보증 기간이 만료된 후 1년 동안 장식에 품질 문제가 있는 경우 B측은 A측을 무료로 검사해야 하며, 그렇지 않은 경우 손상된 부분을 검사해야 합니다. 금액이 환불됩니다!
10. 본 계약은 2부로 작성되었으며, A측과 B측이 각각 1부씩 보유하며 동일한 효력을 갖습니다.
본 계약은 양 당사자가 서명한 날부터 발효됩니다.
A 당사자: _______________ B 당사자: _______________
서명(인): _______________서명(인): _______________
연락처 번호: ______연락처 전화: ___________________
______년______월______일 ______년______월______일 주택 개조 계약 4
고객(A 당사자): ______
당사자(B 당사자)가 수행: ______________
프로젝트: ______
A측과 B측의 우호적인 협상과 협의 끝에 A측은 침실 장식을 B측에 맡기기로 결정했습니다. 프로젝트의 원활한 진행을 위해 본 계약서(본 계약서의 첨부파일 및 모든 보충 계약서 포함)는 상호 준수를 위해 관련 국가 법령에 따라 체결됩니다.
1조: 프로젝트 개요
1. 프로젝트 주소: ________________________________________________________________.
2. 침실 사양: _______________ 객실 유형 ______ 바닥(스타일) ______ 방 ______ 거실 ______ 주방 ______ 욕실.
1. ______ 방, 총 ______ 평방미터
2. ______ 홀, 총 ______ 평방미터
3. _____ _주방, 총 ______ 평방미터; ;
4. ______ 욕실, 총 ______ 평방미터
5. ______ 발코니, 총 ______ 평방미터
6. ________ 통로, 총 ______ 평방미터 미터
7. 기타(부분 명시) ____________, 총 ______ 평방미터.
총계: ____________건축 면적____________ 평방미터.
3. 시공 내용 : ______ 자세한 내용은 본 계약서 별첨 (1) "집 꾸미기 시공 내용 목록" 및 시공 도면을 참조하시기 바랍니다.
4. 위탁방법: ____________________________________________________________.
5. 프로젝트 시작일: ______월______일.
6. 프로젝트 완료 날짜: ______월______일.
총 프로젝트 일수: ______일.
제2조: 프로젝트 가격
프로젝트 가격(금액은 대문자) ___________________ 위안, "가정 장식 프로젝트 자재 예산표".
제3조: 품질 요구 사항
1. 프로젝트에 사용되는 주요 재료의 종류, 사양 및 이름은 양 당사자의 승인을 받아야 합니다. "가정 장식 프로젝트를 위한 재료의 최종 목록".
2. 프로젝트 승인 표준, 양 당사자는 지역 표준 DB31/T30-1999 "주거 장식 및 장식에 대한 승인 표준"에 동의합니다.
3. 건설 중 A측에 특별한 건설 프로젝트나 특별한 품질 요구 사항이 있는 경우 쌍방은 증가된 비용에 대해 보충 계약을 확인하고 서명해야 합니다.
4 A측이 구매한 모든 자재 및 장비에 대해 A측은 제품 품질을 담당하고 B측은 시공 품질을 담당합니다.
5. A측이 자체 프로젝트 감독자를 고용하는 경우 업무 연결을 원활하게 하기 위해 프로젝트 시작 전에 B측에 알려야 합니다.
4조: 자재 공급
1. 당사자 B는 관련 국가 가격 규정을 엄격히 준수하고 본 계약에 사용된 모든 자재의 가격을 명확하게 책정해야 합니다. "가정 장식 프로젝트 재료 예산 시트". 갑이 제공한 자재는 본 계약에 따른 장식사업에 사용되어야 하며, 갑의 동의 없이는 다른 목적으로 사용할 수 없습니다. B가 자료를 다른 목적으로 유용하는 경우 B는 유용된 자료 가격의 두 배로 A에게 보상해야 합니다.
2. B측이 제공한 자재 및 장비가 품질 요구 사항을 충족하지 않거나 사양이 다른 경우 사용이 금지됩니다. 이를 사용한 경우 B측은 프로젝트로 인해 발생하는 모든 손실에 대해 책임을 집니다.
제5조: 지불 방법
1. 계약이 체결되면 당사자 A는 공사 기간이 절반 이상인 경우 ______________을(를) 지불해야 합니다. __________일), A측은 두 번째로 공사비를 지불합니다. 나머지 _______________은(는) 당사자 A가 프로젝트 완료를 수락한 후에 정산됩니다.
지급 비율
지급 방식 표에 따라 진행(생략)
A측이 프로젝트 대금 전액을 지급하는 '홈데코레이션 프로젝트 정산서', B측은 통합 송장을 발행하거나 영수증을 A측에 전달하고 "주거 실내 장식 및 장식 관리 조치"에 따라 장식 프로젝트 보증 카드를 발행합니다.
A측이 기한 내에 비용을 지불하지 않는 것은 계약 위반이며, B측은 공사를 중단할 권리가 있습니다. 승인 검사를 통과하고 프로젝트 대금이 결제되지 않은 경우 해당 프로젝트는 사용을 위해 인도되지 않습니다.
2. 사업시행 중 항목의 추가, 삭제, 변경이 있는 경우 쌍방이 보충계약을 체결해야 하며, 을은 공사변경명령을 발부하고 공사에 통보할 책임을 진다. 건설 현장 책임자입니다. 증액 또는 인하된 품목의 가격은 현장에서 정산됩니다.
3. A측이 본 계약에 명시된 기한 내에 프로젝트 가격을 선불하지 못한 경우 B측은 각 연체일에 대해 미지급 프로젝트 가격의 _______________을(를) 지불해야 합니다.
제6조: 사업기간
1. 을의 사유로 공사완료가 지연되는 경우 갑은 1일당 인건비의 _______________을 위약금으로 지급받는다. 프로젝트가 완료될 때까지 수수료가 공제됩니다. A측의 사유로 준공이 지연되는 경우, 지연일당 장식공사 대금 중 인건비 중 _______________을 작업지연비로 B측에 지급합니다.
2. A측이 선정한 자재, 기자재의 품질이 부적격하여 공사의 품질 및 공사기간에 영향을 미칠 경우 재작업 비용은 A측에서 부담한다. B측의 건설, 재작업 비용은 A측이 부담한다. B측이 책임을 지며, 건설 기간은 변경되지 않는다.
3. 공사 중 프로젝트 품질 문제나 쌍방의 의견 불일치로 공사가 중단된 경우, 공사 지연이나 공사 기간 지연으로 처리되지 않습니다. 관련 부서에 조정을 요청하거나 중재 부서에 가능한 한 빨리 분쟁을 해결하여 건설을 계속하도록 요청하는 것입니다.
4. 공사 중 갑의 사유로 재작업이 필요하거나, 갑의 공사 내용 변경으로 공사 기간이 지연되는 경우에는 비자가 필요하며, 갑은 을의 사유로 인한 공사비 일체는 을이 부담하여야 하며, 공사기간에 따른 화재, 도난, 인신상해 등에 대해서는 을이 책임을 집니다. 공사과정에서 발생하는 일.
5. 공사 중 A가 B의 동의 없이 공사 내용을 변경하라고 비공개적으로 공사 인력에게 통보한 경우, 공사 내용으로 인해 발생하는 품질 문제 및 지연에 대한 책임은 전적으로 A가 부담합니다.
7조: 프로젝트 승인
1. 프로젝트 품질 승인, 숨겨진 프로젝트를 제외하고 자세한 내용은 본 계약서의 부록 (6) "가정 장식 프로젝트 품질 승인 양식"을 참조하십시오. 부분적 승인이 필요합니다. 또한 프로젝트 완료 후 B측은 A측을 구성하여 완료 승인을 수행합니다. 양 당사자는 프로젝트 정산 및 인수인계 절차를 처리합니다.
2. B가 A에게 절차 승인 및 완료 승인을 통지한 후 A는 3일 이내에 승인을 받아야 합니다. 기한을 초과하면 A는 자동으로 권리를 포기하고 간주됩니다. 문제가 있는 경우 당사자 A가 Fang이 직접 책임을 집니다. 갑이 스스로 입주하여 인수심사를 통과한 것으로 간주됩니다.
3. A측이 B측이 지정한 기한 내에 수락을 받을 수 없는 경우 B측에 적시에 통보하고 다른 날짜를 정해야 합니다. 다만, A측은 프로세스나 프로젝트의 완료일을 인정하고 B측의 관리비 및 관련 비용을 부담한다.
제8조: 기타 사항
1. 당사자 A
1. 부동산 관리 부서의 승인을 받은 주택 계획 및 수도, 전기 및 가스 라인은 다음과 같아야 합니다. 단, A측은 B측에 주택 평면도와 물, 전기, 가스 회로도를 제공하고 현장 설명을 제공할 수 있습니다.
2. 2차 장식 공사의 경우 집을 완전히 또는 부분적으로 비워야 하며 건축에 영향을 미치는 장애물을 제거해야 합니다. 부분적으로만 비울 수 있는 집에 남겨진 가구, 비품 등에 대해 필요한 보호 조치를 취해야 하며, B측은 절차를 거쳐 비용을 부담해야 합니다.
3. 원래의 건물 구조나 장비, 배관을 꼭 해체하거나 개조해야 하는 경우 현지 주택 관리 부서에 절차를 밟고 관련 비용을 부담해야 합니다. 공사 중에 공공 장소를 일시적으로 사용해야 하는 경우 이웃에게 알려야 합니다.
2. B측
1. B측은 영업 허가증, 회원증 또는 건설 자격을 적극적으로 제시해야 하며, 하위 지점인 경우에는 다음에서 발행한 인증서도 있어야 합니다. 취급판매원 법정대리인의 위임장이 필요합니다.
2. (이름) __________을(를) B측의 건설 현장 대표로 지정하여 계약 이행을 책임지고 계약 요구 사항에 따라 건설을 조직하며 일정에 맞춰 건설 작업을 품질 있게 완료합니다. 그리고 수량.
3. 건설현장의 안전을 책임지며, 화재예방을 철저히 하고, 작업시 증명서를 착용하고 문명화된 공사를 진행하며, 배관 막힘, 누수, 정전, 물품 파손 및 기타 사고를 방지합니다. 다른 사람에게 영향을 미치지 않도록 건설합니다. X가 발생하면 가능한 한 빨리 수리 또는 보상을 책임져야 합니다. B측이 건설 과정에서 재산 관리 규정을 위반하는 경우 B측은 경제적 및 기타 결과를 부담합니다.
4. 계약을 엄격히 이행하고 신용공여기간을 이행한다. 자재 철거, 작업지연, A측 자금 선입금 유도 등의 사유로 준공이 지연되는 경우 위반으로 처리한다. 조사 후 계약을 체결합니다.
5. 일반적인 사용 조건에서 주거용 실내 장식 프로젝트의 최소 보증 기간은 2년이며, 방수가 필요한 주방, 욕실 및 외벽의 누수 방지 기간은 5년입니다. 보증 기간은 주거용 실내 장식 프로젝트가 완료되고 승인된 날짜로부터 계산됩니다.
제9조: 계약 위반에 대한 책임
계약 발효 후 계약 이행 중에 당사자가 승인 없이 계약을 해지하는 경우 총 계약 금액의 _______________ 상대방에게 지체상 손해배상금으로 지급합니다. 무단 계약해지로 인해 상대방이 입은 실제 손실액이 지급액을 초과하는 경우에는 배상하여야 합니다.
제10조: 분쟁 해결
1. 본 계약을 이행하는 동안 양 당사자 간에 분쟁이 발생할 경우 양 당사자는 계약 진행에 영향을 주지 않고 협상을 통해 이를 해결해야 합니다. 프로젝트.
2. 당사자들이 협상이나 조정을 통해 분쟁을 해결하기를 원하지 않거나 협상이나 조정이 실패할 경우 본 계약에 따라 중재위원회에 중재를 신청하거나 소송을 제기할 수 있습니다. 인민법원.
제11조: 계약의 변경 및 종료
1. 양 당사자가 계약을 체결하고 효력이 발생한 후에는 양 당사자가 이를 엄격히 준수해야 합니다. 어느 일방이 계약 내용을 변경해야 하는 경우, 양 당사자가 합의한 후 새로운 보충 계약을 체결해야 합니다. 계약을 해지할 필요가 있는 경우 계약을 해지하고자 하는 당사자는 서면으로 해지하고, 총 계약금액의 _______________에 해당하는 위약금을 지급한 후 계약 해지 절차를 거쳐야 합니다.
2. 공사 진행 중에 일방이 계약 해지를 제안하는 경우 양측이 청산 절차를 거쳐 해지 계약을 체결하기로 합의한 후 이를 상대방에게 서면으로 제출해야 합니다. 본 계약은 종료된 것으로 간주될 수 있습니다.
제12조: 계약은 발효됩니다.
1. 본 계약과 계약서 첨부는 양 당사자의 날인을 날인하고 서명 후 효력을 발생합니다.
2. A측과 B측이 보충계약을 체결하게 되는 경우 본 계약과 동일한 법적 효력을 갖습니다.
3. 본 계약서(계약서 첨부 및 부가계약 포함)는 2부로 작성되며, A측과 B측, 증인 부서가 각각 1부를 보유합니다.
A 당사자(건축주): ____________________ B 당사자(건설 당사자): ____________________
(서명 또는 인감) (서명 또는 인감)
전화: _______________전화번호 : ____________________
서명 날짜: ____________________ 서명 날짜: ____________ 주택 개조 계약 5
계약서 발행 당사자(당사자 A라고 함): ______________ ID 번호: ______________
계약자(이하 B) : ______________ ID번호 : ______________
양 당사자는 본 계약을 준수하기 위해 협의하여 체결하였습니다. 양 당사자의 상호 동의를 바탕으로 본 계약은 ______에 의해 작성되었습니다.
1. 프로젝트
1. 방 3개(침실 2개, 거실 1개, 이하 방 3개)를 난방과 배관(거실)을 포함해 코너선으로 구성했다. 대칭이어야 함) 지붕 주위에 석고 선을 놓아 세 방의 문과 창문을 덮습니다. 거실과 침실은 라미네이트 바닥으로 마감되어 있습니다. 모든 방의 원래 페인트를 제거하고, 거실과 침실에 퍼티를 바르고, Nippon Paint를 두 번 도포합니다.
2. 발코니로 이어지는 문과 창문에 바카운터를 설치하고, 위쪽에는 A측 요구사항(도면)에 맞게 선반을 만듭니다. 발코니 동쪽에 다용도 수납장(하단에는 신발장, 상단에는 책장)을 만들고, 서쪽에는 발코니를 덮고 타일을 깔고 C보드를 걸 수 있는 벽장을 설치합니다.
3. 욕실, 세면실, 주방은 상단까지 타일을 깔고, 지붕에는 C보드를 매달았다. 주방 바닥은 타일로 마감하고 난로를 설치하였습니다.
4. 방의 전원 공급선은 A측 요구 사항에 맞게 적절하게 조정되어야 합니다. 거실 문 뒤에는 다용도 캐비닛이 있어야 합니다(신발은 바닥에 놓을 수 있고 옷은 보관할 수 있음). 상단에 걸려 있습니다).
5. 구체적인 내용이 없을 경우 A측에서 방안을 제안하고 논의할 예정이다.
2. 계약방식 갑은 을의 요구사항에 따라 장식기간 동안 필요한 자재를 을이 보장해야 하며(을은 을에게 미리 통보해야 함) 시공은 을이 책임진다.
3. 품질 기준 건축 품질은 안전 요구 사항을 충족해야 하며 장식 품질은 양측이 인정하는 동일한 건축 유형의 장식 기준보다 낮아서는 안됩니다.
IV. 공사 기간은 _________년____월____입니다. 기한 내에 완료하지 못한 경우 매일 __________위안의 벌금이 부과됩니다.
5. 프로젝트 비용 자재는 A측에서 제공하며, A측은 B측에 장식 인건비 __________ RMB만 지불합니다.
6. 지불 방법 프로젝트가 완료되고 당사자 A가 승인한 후 위의 건설 프로젝트 및 설계 요구 사항을 충족하는 경우 장식 인건비는 3일 이내에 전액 지불됩니다.
7. 기타 문제 장식 프로젝트에 대한 구체적인 요구 사항은 A측에서 제안하고 B측에서 시행해야 합니다. 본 계약에 포함되지 않은 사항은 쌍방 간의 협상을 통해 해결됩니다. 본 계약은 양 당사자가 서명한 날부터 발효됩니다.
8. 본 계약은 ______개의 사본으로 작성되었으며, 당사자 A와 당사자 B는 각각 ______개의 사본을 보유하며 동일한 효과를 갖습니다.
A 당사자(서명 및 인감): _____
연락처 번호: ______________
_______년____월____일
B 당사자(서명 및 인감): ________________
연락처: ____________________________
_______년____월____일