계약자 (파티 a):
계약자 (파티 b):
"중화 인민 * * 및 국가 경제 계약법" 및 "건설 설치 엔지니어링 계약" 에 따라
첫 번째 프로젝트 개요
1.1 프로젝트 이름
1.2 프로젝트 위치:
1.3 계약 범위:
1.
1.6 공사 품질:
1.7 계약가격 (위안화 대문자):
제 2 조 갑업무
2.1 착공 전날 을측에 확인 시공을 제공한다 전부 비우거나 부분적으로 집을 비우고 시공에 영향을 미치는 장애물을 제거하다. 부분적으로 비울 수 있는 집 중 체류한 가구, 가구 등에 대해 보호 조치를 취하다. 을측에 시공에 필요한 물, 전기, 가스, 통신 등의 설비를 제공하고 사용주의사항을 설명하다. 시공에 관련된 각종 신청, 비준서 등의 수속을 밟다. < P >
2.2 는 갑측 주재현장 대표로 지정돼 계약 이행을 담당한다. 공사의 품질, 진도를 감독하고 검수, 변경, 등록 수속 및 기타 사항을 처리하다. < P >
2.3 감독회사에 공사 감독을 의뢰하고, 감독회사는 총감리엔지니어로 임명되며, 그 임무는 감리계약에서 명확해야 하며, 계약서 사본을 을측에 제출해야 한다.
2.4 는 주변 건물과 인테리어, 설비관, 고목명목, 녹지 등을 손상으로부터 보호하고 그에 따른 비용을 부담합니다. < P >
2.5 원래 건물 구조나 장비 파이프라인을 철거해야 하는 경우 해당 부서에 해당 승인 절차를 밟아야 합니다.
2.6 관련 부서를 조율하여 현장 방어, 소방, 쓰레기 처리 등을 잘 수행하고 그에 따른 비용을 부담한다.
제 3 조 을측 업무 < P > < P > < P >
3.2 는 을측 주재현장 대표로 지정돼 계약 이행을 담당한다. 요구에 따라 시공을 조직하고, 품질을 보장하고, 수량을 확보하고, 기한대로 시공 임무를 완수하고, 을측이 책임지는 각 사항을 해결하다.
3.3 시공 규범, 안전 조작 규정, 화재 안전 규정, 환경 보호 규정을 엄격히 집행하다. 설계도나 작법 설명에 따라 공사를 엄격히 진행하여 각종 품질 검사 기록을 잘 작성하다. 준공 검수에 참가하여 공사 결산을 편성하다. < P >
3.4 국가 또는 지방정부 및 관련 부처의 시공현장 관리 규정을 준수하여 건설현장 주변 건물, 설비관, 고목명목을 손상으로부터 잘 보호한다. 공사 현장 보위와 쓰레기 수납 등을 잘 하고 공사로 인한 교란민 문제와 주변 단위 (가구) 와의 관계를 잘 처리한다. < P >
3.5 시공 중 갑의 동의나 관련 부서의 승인 없이 기존 건물 구조와 각종 설비 파이프라인을 마음대로 뜯어서는 안 된다.
3.6 공사가 완공되기 전에 현장의 모든 시설과 공사 완제품을 보호할 책임이 있다.
제 4 조 공사 기간에 관한 약속
4.1 갑이 계약기보다 앞당겨 완공할 것을 요구하면 을측의 동의를 얻어 을측이 서둘러 취한 조치비용을 지불해야 한다.
4.2 갑이 약속대로 일을 완성하지 못했기 때문에 공사 기간에 영향을 미치고 공사 기간이 순조롭게 연기되었다. < P >
4.3 을측의 책임으로 기한 내에 착공하거나 중도에 이유 없이 휴업할 수 없어 공사 기간에 영향을 미치고 공사 기간이 순조롭게 진행되지 않는다. < P >
4.4 설계 변경 또는 비을측 원인으로 인한 정전, 단수, 정지 및 불가항력 요인의 영향으로 8 시간 이상 가동 중지 시간 (1 주일 내 누적 계산) 이 발생하며 공사 기간은 그에 따라 지연됩니다.
제 5 조 공사 품질 및 검수에 관한 협약
5.1 본 공사는 시공 도면, 관행 설명, 설계 변경 및 건축 장식 공사 시공 및 검수 규범 (JGJ73--91),' 건설 설치 공사 품질 검사 평가 통일기준
5.2 본 공사의 품질은 국가 품질 평가 합격기준에 부합해야 한다. 갑측이 일부 또는 전체 공사 프로젝트가 우수한 기준에 도달할 것을 요구할 때 을측에 이에 따라 증가된 비용을 지불해야 한다.
5.3 갑, 을 쌍방은 은폐공사와 중간공사의 검사와 검수 수속을 제때에 처리해야 한다. 갑이 제때에 은폐공사와 중간공사 검수에 참가하지 않으면 을측은 스스로 검수할 수 있고, 갑은 인정해야 한다. 갑이 재검사를 요구할 경우 을측은 요구에 따라 재검사를 처리해야 한다. 재검사에 합격하면 갑은 재검사 비용을 부담해야 하며, 이로 인해 휴업, 공사 기간이 순연된다. 재검사에 불합격하면 재검사 및 재작업 비용은 을측이 부담하지만 공사 기간도 순연된다. < P >
5.4 갑이 제공한 재료, 설비 품질 불합격으로 공사 품질에 영향을 미치며, 그 재작업 비용은 갑이 부담하고 공사 기간은 순연된다. < P >
5.5 을측의 원인으로 품질사고가 발생했으며, 그 재작업 비용은 을측이 부담하고 공사 기간은 순조롭게 진행되지 않았다. < P >
5.6 공사가 완공된 후 을 측은 갑 측에 검수를 통지해야 하며, 갑 측은 검수 통지를받은 날로부터 검수를 조직하고 검수, 이양 수속을 밟아야 한다. 만약 갑이 규정된 시간 내에 검수를 조직하지 못한다면, 제때에 을측에 통지하고 검수 날짜를 별도로 정해야 한다. 그러나 갑은 준공일을 인정하고 을측의 관리비와 관련 비용을 부담해야 한다.
제 6 조 공사 가격 및 결제에 관한 합의
6.1 쌍방은 본 계약 가격 채택에 대해
(1) 고정 가격을 채택하기로 합의했다.
(2) 고정 가격+%도급 위험 계수 계산. 도급 위험은 내용을 포함한다.
(3) 조정가능 가격: 국가 관련 공사 가격 규정에 따라 건설가격을 계산하고 관련 규정에 따라 조정하고 준공결산합니다. < P >
6.2 본 계약이 발효된 후, 갑측은 아래 표에 따라 공사대금을 지불하기로 약속하고, 후입금은 준공결산할 때 한 번에 정산한다. < P >
6.3 공사가 완공된 후 을 측은 공사 결산을 제출하고 관련 자료를 갑에게 보냈다. 갑은 상술한 자료를 받은 날로부터 심사를 마쳤으며, 기한이 지나도 이의를 제기하지 않은 것은 동의로 간주된다. 그리고 천내에 미금을 청산하다.
제 7 조 자재 공급에 관한 약속
7.1 본 공사 갑은 공급된 자재, 설비를 구매할 책임이 있으며 (일정 1 참조), 설계 요구 사항을 충족하는 자격을 갖춘 제품이어야 하며, 제때에 현장에 공급해야 한다. 무릇 을측이 물건을 수거하기로 약속한 경우, 갑은 수거 수속을 을측에 넘겨주고, 을측이 운송비용을 부담해야 한다. 갑이 공급하는 재료, 장비에 품질 문제나 규격 차이가 발생하여 공사에 손실을 초래하고, 책임은 갑이 부담한다. 갑이 공급한 재료는 을측이 검수를 거친 후 을측이 보관을 담당하고, 갑은 재료의 가치% 의 보관비를 지불해야 한다. 을 측의 부적절한 보관으로 인한 손실로 을 측이 배상을 책임진다.
7.2 을측이 구매한 자재, 설비가 품질 요구 사항을 충족하지 않거나 규격이 다를 경우 사용을 금지해야 합니다. 사용을 금지해야 하며, 공사에 대한 손실은 을측이 책임진다.
제 8 조 안전생산과 방화에 관한 협정
8.1 갑이 제공하는 시공도면 또는 관행설명은' 중화인민공화국 * * * 및 국가소방조례' 및 관련 방화 설계 규범을 준수해야 한다. < P >
8.2 을측은 시공기간 동안' 건축설치공사 안전기술규정',' 건축설치노동자 안전조작규정',' 중화인민공화국 * * * 및 국가소방조례' 및 기타 관련 법규, 규범을 엄격히 준수해야 한다.
8.3 갑이 확인한 도면 또는 관행 설명대로 안전조작 규정, 소방조례, 방화설계규범 위반으로 안전이나 화재사고가 발생할 경우 갑측은 그에 따른 모든 경제적 손실을 부담해야 한다. < P >
8.4 을측은 공사 생산 과정에서 안전조작 규정, 소방조례를 위반하여 안전이나 화재사고가 발생하므로 을측은 이로 인한 모든 경제적 손실을 부담해야 한다.
제 9 조 포상과 위약책임
9.1 갑의 원인으로 공사를 연기하거나 중간에 휴업하는 경우 갑측은 을측이 조업, 조업으로 인한 손실을 보상해야 한다. 일을 멈추거나 일을 할 때마다 갑은 을원을 지불한다. 갑은 계약의 약속에 따라 지불을 하지 않고, 기일을 기약할 때마다 지급액의% 에 따라 연체료를 지불한다. < P >
9.2 을측 사유로 기한이 지난 준공, 연체일마다 을측은 갑측 원위약금을 지급한다. 갑은 조속한 준공을 요구하고, 조업 조치비 지불을 제외하고, 매일 하루 앞당겨 을측 위안을 보상으로 지급한다. < P >
9.3 을측은 갑의 요구에 따라 공사 항목의 전부 또는 일부가 우량기준을 달성할 때 본 계약 5.2 항에 따라 양질의 가격을 인상하는 것 외에 을측에 을원을 지급하여 상으로 삼았다. < P >
9.4 을측은 갑이 제공한 설비와 현장에 쌓여 있는 가구, 가구, 공사 완제품을 적절히 보호해야 하며, 손실을 초래할 경우 가격에 따라 배상해야 한다. < P >
9.5 갑은 어떠한 절차도 하지 않고 기존 건물 구조나 설비관을 철거하는 데 무단으로 동의해 발생한 손실이나 사고 (벌금 포함) 는 갑측이 책임지고 손실을 부담한다. < P >
9.6 갑의 동의 없이 을측이 기존 건물이나 설비관을 무단 철거하여 발생한 손실이나 사고 (벌금 포함) 는 을측이 책임지고 손실을 부담한다.
9.7 은 검수 수속을 거치지 않고 갑측이 미리 사용하거나 무단으로 사용함으로 피해를 입힌 것은 갑측이 책임진다. < P >
9.8 일방의 이유로 계약이 더 이상 이행되지 않을 경우 상대방에게 통지하고 계약 해지 계약을 처리하고 이에 따른 경제적 손실을 책임측이 배상해야 한다.
제 1 조 분쟁 또는 분쟁 처리
1.1 본 계약은 이행 기간 중 양측이 분쟁이 발생할 경우 공사 진행에 영향을 주지 않고 협상을 통해 해결하거나 관련 부서에 중재를 요청할 수 있다. < P >
1.2 당사자가 협상, 조정, 해결 또는 협상, 중재를 원하지 않을 경우 본 계약의 집행에서 발생하는 분쟁 쌍방은 중재위원회가 중재하는 데 동의합니다 (당사자가 본 계약에서 중재기관에 동의하지 않고 이후 서면 중재협의에 도달하지 못한 경우 인민법원에 기소할 수 있음).
제 11 조 기타 협정
제 12 조 부칙
12.1 본 공사에 보증이나 보험이 필요한 경우 별도의 계약을 체결해야 한다.
12.2 본 계약은 정식 2 부이며, 쌍방은 각각 한 부씩 보유한다. 사본, 갑의 집행, 을의 집행.
12.3 본 계약은 이행 완료 후 자동으로 종료됩니다.
12.4 액세서리
(1) 시공 도면 또는 관행 설명
(2) 프로젝트 일람표
(3) 프로젝트 예산서 <; :
법정 대리인: 법정 대리인:
대리인: 대리인:
단위 주소: 단위 주소:
전화: 전화