남경 인테리어 계약 판본을 구하다

계약자 (을):

프로젝트:' 중화인민공화국 계약법',' 중화인민공화국 소비자권익보호법',' 중화인민공화국 가격법',' 건설부 가정거실 인테리어 관리 시범법' 등 관련 법규에 따라 갑을 쌍방은 우호적인 협상을 거쳐 을측에 이 거실을 인테리어하기로 했다. 프로젝트의 원활한 진행을 보장하기 위해 본 계약 (첨부 파일 및 모든 보충 계약 포함) 에 특별히 서명하여 * * * 을 제공합니다.

제 1 조: 프로젝트 개요

1 .. 갑이 인테리어한 집은 합법적으로 거주한다.

을측은 본 시 상공행정관리부의 승인을 받은 기업으로, 시건위가 수여한 건설업 기업 자격증을 소지하고 있다.

2. 프로젝트 주소: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. 방 검사규격: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 방 검사규격: _ _ _ _ _ _ _

면적이 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 평방 미터인 방 (1);

(2) _ _ _ _ 홀, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 평방 미터;

(3) _ _ _ _ _ _ _ 부엌, _ _ _ _ _ _ _ 평방 미터로 1 미터;

(4) _ _ _ _ _ _ _ 화장실, _ _ _ _ _ _ _ 평방 미터로 1 미터;

5] _ _ _ _ _ _ _ 발코니, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 평방 미터;

[6] _ _ _ _ _ _ _ 복도, 미터 _ _ _ _ _ _ _ 평방 미터;

(7) 기타 (위치 표시) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. 공사 내용: 별첨 (1) "가장시공 내용 목록 및 시공 도면" 을 참조하십시오.

5. 위임 방법: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. 프로젝트 시작 일자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7. 완료 일자: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

총 품목 일수: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

제 2 조: 공사 가격

공사 가격 (대문자) 은 인민폐이다. 자세한 내용은 부록 (b) "가정 장식 프로젝트 재료 예산 표" 를 참조하십시오.

1. 재료 대금은 _ _ _ _ _ _ _ _ 위안;

2. 인건비 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안

3. 설계 비용은 _ _ _ _ _ _ _ _ 위안입니다.

4. 시공청장비는 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 원입니다.

5. 수수료는 _ _ _ _ _ _ _ _ 위안입니다.

6. 관리비 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안

7. 세금 (3.4 1%) _ _ _ _ _ _ _ _ _ 위안;

8. 기타 비용 (구체적으로 기재) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

제 3 조: 품질 요구 사항

1. 공사에 사용된 주요 재료의 품종, 규격, 명칭은 쌍방이 승인해야 한다. 자세한 내용은 부록 (3) "가정 장식 공사 재료 결산 목록" 을 참조하십시오.

2. 본 공사의 검수 기준에 대하여 쌍방은 현지 시정기준 DB3 1/T30- 1999' 주택장식 검수 기준' 을 참조하기로 합의했다.

3. 시공과정에서 갑측이 특수시공사업이나 특수품질요구가 있는 경우, 쌍방은 증가된 비용에 대해 확인과 보충계약을 체결해야 합니다.

4. 품질 감독 부서: 시 실내 장식 산업 협회 가정 장식 전문위원회.

5. 갑은 그가 구매한 모든 재료와 설비의 품질에 대해 책임을 져야 한다. 을측은 공사의 질에 대해 책임을 져야 한다.

6. 만약 갑측이 프로젝트 주관을 초빙한다면, 프로젝트가 시작되기 전에 을측에 통지하여, 일이 연결되도록 해야 한다.

제 4 조: 자재 공급

1. 을측은 국가 관련 가격 규정에 따라 본 계약에 사용된 자료에 대해 엄격하게 가격을 명시해야 합니다. 자세한 내용은 부록 (b) "가정 장식 프로젝트 재료 예산 표" 를 참조하십시오. 갑이 제공한 재료는 본 계약서에 규정된 장식공사에 적용되며 갑의 동의 없이는 다른 용도로 사용할 수 없습니다. 을측이 다른 용도로 옮기면 을측은 재료의 두 배의 가격으로 갑을 배상해야 한다.

2. 을측이 제공한 재료와 설비가 품질요구나 규격에 맞지 않으면 사용할 수 없습니다. 이미 사용했다면, 프로젝트에 대한 모든 손실은 을측이 부담한다 .....

제 5 조: 지불 방법

1. 계약 체결 후 갑측은 100% 공사비와 50% 공사비를 지불합니다. 공사 기간 진도가 절반 이상 (년 월 일) 일 때 갑측은 두 번째로 공사비의 40% 를 지급한다. 나머지 10% 는 공사 준공 검수 후 갑측에 지급됩니다. (참고: 건설 비용에는 인건비가 포함됩니다)

지불 비율은 결제 방법 테이블에 따라 결정됩니다.

지급 신청 지급 시간 지급 퍼센트 금액: 위안

프로세스 내용은 설계 계약, 예산 1000 원에 서명하는 것입니다.

서명 의향일에 지불을 승인할 때 공제하다.

계약용 엔화를 체결하다

100% 재질에 사용됩니다.

건설 비용은 50% 이다

총수

공사 기간이 이미 절반 이상이다.

건설 기간 동안 건설 비용은 40% 였다

날짜 연월

준공 수락 10%

플러스 100% 엔지니어링 승인 엔지니어링 변경.

이 양식은 수속을 마칠 때 정산해야 한다

갑이 공사 가격을 청산하고, 본 계약 첨부 7' 가정장식공사 결산표' 를 참고하고, 을측은 통일송장을 발행하고, 갑에게 장식공사 보증카드를 넘겨주고 발행하며, 본 계약 첨부 8' 가정장식공사 품질보증카드' 를 참조하십시오.

갑측이 기한 내에 지불하지 못한 것은 위약에 속하며 을측은 공사를 중지할 권리가 있다. 검수 후 공사 가격이 정산되지 않아 사용할 수 없습니다.

2. 공사 중 증삭제 또는 변경이 있으면 본 계약 첨부 (5)' 가정장식공사 변경표' 를 참조하십시오. 쌍방이 보충 계약을 체결하자 을 측은 시공 변경 주문을 발행하고 시공 현장 책임자에게 통지할 책임이 있다. 공사 가격을 증감하여 즉석에서 결산하다.

3. 만약 갑이 계약서에 규정된 기한 내에 공사 가격을 선불하지 못하면, 1 일마다 갑은 을측에 미지급공사 가격의 1% 를 지불해야 한다.

4. 갑측이 거실 인테리어로 은행에 담보를 잡은 경우 담보증명서 및 관련 서류 (사본) 를 을측에 넘겨야 한다 .....

제 6 조: 건설 기간

1. 을측의 원인으로 완공이 지연되면, 매일 갑측에 1% 의 근무비용을 위약금으로 지불해야 한다. 근무비용이 공제될 때까지. 갑의 원인으로 공사 기간이 지연되면 을측에 장식공사 가격 중 인건비 1% 를 착공비로 지불해야 한다.

2. 만약 갑이 선정한 불합격 재료와 설비가 공사 품질과 공사 기간에 영향을 미친다면 갑측이 재작업 비용을 부담하고 을측 시공으로 인한 품질 사고는 을측이 재작업 비용을 부담하며 공사 기간은 변하지 않는다.

3. 공사 중 공사 품질 문제와 쌍방의 의견이 일치하지 않아 발생하는 조업 중단은 업무 지연이나 공사 기간 지연으로 처벌되지 않습니다. 쌍방은 관련 부서의 중재 또는 중재 조정 처리를 자발적으로 요청하고, 가능한 한 빨리 분쟁을 해결하고, 시공을 계속해야 한다.

4. 만약 갑의 사유로 재작업이 필요하거나 갑의 공사 내용 변경으로 공사 기간이 지연되는 경우 비자를 신청해야 하고, 갑은 전체 시공비용을 부담해야 한다. 을측의 원인으로 재작업을 초래하면 을측이 책임을 지고 공사 기간은 변하지 않는다.

5. 시공과정에서 을측의 동의 없이 시공인원에게 공사 내용 변경으로 인한 품질 문제와 공사 기간 지연은 갑측이 책임진다.

제 7 조: 프로젝트 수락

1. 공사 품질 검수는 액세서리 (6) 가정 장식 공사 품질 검수 표를 참조하십시오. 은폐공사는 분단 검수 외에 을측은 공사가 완료된 후 갑을 조직하여 준공 검수를 진행해야 한다. 쌍방이 공사 결산과 이양 수속을 처리하다.

2. 을측이 갑측에 공정 검수와 준공 검수를 통지한 후, 갑은 3 일 이내에 와서 검수해야 한다. 기한이 지나도 처리하지 않는 것은 갑측이 자동으로 권리를 포기하고 검수를 통과한 것으로 간주된다. 문제가 있으면 갑이 책임진다. 갑이 스스로 입주하는 것은 합격으로 간주된다.

3. 만약 갑이 을측이 규정한 시간 내에 와서 검수하지 못한다면, 을측에 제때에 통지하고 날짜를 정해야 합니다. 그러나 갑은 이 공정이나 프로젝트의 완료 날짜를 인정하고 을측의 보관비 및 관련 비용을 부담해야 한다.

제 8 조: 기타 사항

1 .. 갑측

1. 반드시 부동산 관리부의 승인을 받은 주택 평면도와 물, 전기, 공기 구조도를 제공해야 한다. 그렇지 않으면 갑이 주택 평면도와 물, 전기, 공기 구조도를 제공하고 을측에 현장 교섭을 해야 한다 .....

2. 2 차 인테리어 공사, 집 전체 또는 일부를 비우고 시공에 영향을 미치는 장애물을 제거한다. 집 안에 남아 부분적으로 비울 수 있는 가구와 가구에 대해서는 필요한 보호 조치를 취하고 을측과 모든 수속을 밟아야 하며, 비용은 을측이 부담해야 한다.

3. 기존 건물 구조나 설비, 파이프라인을 철거하거나 변경해야 하는 경우 현지 주택 관리 부서에 수속을 하고 관련 비용을 부담해야 합니다. 공사 시 공공 부위를 임시로 사용해야 한다면 이웃에게 인사해야 한다.

2. 을측

1. 영업 허가증, 회원증 또는 시공 자격을 자발적으로 제시해야 합니다. 산하 지사라면 상급 회사에서 발급한 증명서도 있어야 한다. 영업 사원은 반드시 법정 대리인의 위탁 증명서를 가지고 있어야 한다.

2. 을 측 현장 대표로 지명하여 계약 이행을 책임지고, 계약 요구에 따라 시공을 조직하고, 품질보증량은 제때에 시공 임무를 완성한다.

3. 시공현장의 안전, 방화, 자격증 유도, 문명공사, 시공으로 인한 파이프 막힘, 누수, 정전, 물품 손상 등 사고가 다른 사람에게 영향을 미치는 것을 방지한다. 만약 발생한다면, 반드시 가능한 한 빨리 수리하거나 배상해야 한다.

계약을 엄격히 이행하고 신용 기간을 이행하십시오. 만약 완공을 연기한다면, 예를 들면 재료 벗기기, 용공, 핑계로 갑의 선불금을 유도하는 경우, 조사를 거쳐 위약으로 간주될 것이다.

5. 공사 범위 내 보증을 장식합니다. 보증 기간은 12 개월이며, 공사가 완공되어 갑의 검수 합격일로부터 계산한다. .....

제 9 조: 계약 위반에 대한 책임

계약이 발효된 후, 계약 이행 기간 동안 제멋대로 계약을 해지한 당사자는 상대방에게 계약 총액의 5% 를 위약금으로 지불해야 한다. 계약 무단 해지로 상대방에게 초래된 실제 손실이 위약금을 초과하는 경우 배상해야 한다.

제 10 조: 분쟁 해결

1. 본 계약 이행 과정에서 양측 간에 분쟁이 발생할 경우 쌍방은 공사 진도에 영향을 주지 않고 협의하여 해결해야 한다. 또는 본 계약 및 을측이 발행한 통일송장을 가지고 시실내장식업협회 가장전문위원회에 불만을 제기하여 해결을 요구하다.

2. 쌍방이 협상이나 조정을 통해 분쟁을 해결하거나 협상이나 중재에 실패할 경우 본 계약에 따라 중재위원회에 중재를 신청할 수 있습니다. 인민 법원이 소송을 제기하다.

제 11 조: 계약의 변경 및 해지

1. 본 계약은 쌍방의 서명을 거쳐 발효된 후 쌍방은 반드시 엄격히 준수해야 한다. 어느 쪽이든 계약 내용을 변경해야 한다면 쌍방이 합의한 후에 보충 협의에 서명해야 한다. 계약을 해지해야 할 경우, 계약 해지를 제출한 당사자는 서면으로 제출해야 하며, 총 계약 가격의 65,438+00% 에 따라 위약금을 지불하고 종결 수속을 밟아야 합니다.

2. 시공과정에서 어느 한쪽이 계약 해지를 제안하면 서면으로 상대방에게 제기해야 하며, 쌍방이 청산 수속을 처리하고 계약 해지계약을 체결하기로 동의한 후 본 계약은 종결로 간주된다.

제 12 조: 계약 발효

1. 본 계약과 그 부속서는 쌍방이 도장을 찍어서 서명 후 효력이 발생한다.

보충 계약은이 계약과 동일한 법적 효력을가집니다.

3. 본 계약 (첨부 및 보충 계약 포함) 은 한 양식에 두 부씩, 쌍방과 증인 부서는 각각 한 부씩 보유한다.

파티 a (소유자): (서명) 파티 b: (서명)

주소: 회사 주소:

우편 번호:

작업 단위: 법정 대리인: